|
26/12/2019 |
Resolución N° 110-2019-INVERMET-SGP |
Aprobar la Directiva N° 002-2019-INVERMET-SGP denominada "Directiva de Austeridad, Disciplina y Calidad en el Gasto Público y de Ingresos del Personal del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET para el Año Fiscal 2020", el mismo que en anexo forma parte integrante de la presente Resolución. |
|
|
26/12/2019 |
Resolución N° 109-2019-INVERMET-SGP |
Declarar de oficio la prescripción para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario contra los señores Erick Armando Hansen Vargas y Elmer Castillón De la Cruz y contra la señora Doris Isabel Guerra Rivera, por los motivos expuestos en la presente resolución. |
|
|
26/12/2019 |
Resolución N° 108-2019-INVERMET-SGP |
Declarar de oficio la prescripción para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario a los señores Fernando Enrique Del Río Cotrina, Edgar Lionel Colquicocha Goñi y Luís Walter Ramírez Riva Aguero y contra la señora Cecilia Flores Mir por los motivos expuestos en la presente resolución. |
|
|
23/12/2019 |
Resolución N° 107-2019-INVERMET-SGP |
Aprobar una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en la Unidad Ejecutora N° 500235 Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET para el Año Fiscal 2019 por la suma de S/63 093,00 (Sesenta y tres mil noventa y tres con 00/100 soles), conforme al detalle del Anexo N° 01 denominado "Créditos y Anulaciones Presupuestarias a Nivel de Actividad/Proyecto", que forma parte integrante de la presente Resolución. |
|
|
23/12/2019 |
Resolución N° 106-2019-INVERMET-SGP |
Imponer la sanción de AMONESTACIÓN ESCRITA al señor Jack Gutiérrez Estrella, por la comisión de la falta administrativa disciplinaria tipificada en el literal j) del artículo 85 de la Ley Servir, por ausentarse injustificadamente a sus labores durante los días 15 al 19 y 22 de octubre de 2018. La sanción impuesta se encuentra prevista en el literal a) del artículo 88 de la Ley Servir. |
|
|
23/12/2019 |
Resolución N° 105-2019-INVERMET-SGP |
Aprobar el Plan Anual de Supervisión de Contratos con Participación de la Inversión Privada para el año 2020 del Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET, el cual comprende la supervisión de treinta y tres (33) contratos y tres mil cuatrocientos sesenta y cinco (3465) acciones de supervisión programadas, de acuerdo a detalle establecido en el informe N° 091-2019-INVERNET-GSC y sus anexos, los mismos que forman parte integrante de la presente resolución. |
|
|
23/12/2019 |
Resolución N° 104-2019-INVERMET-SGP |
Declarar la nulidad de oficio de la Resolución N° 030-2018-INVERMET-SGP de fecha 22 de marzo de 2019, que aprobó (i) la suspensión del plazo de ejecución del Contrato N° 003-2018-INVERMET-BIENES, de acuerdo a los términos de establecidos en el Acta de Acuerdo de Suspensión de Plazo de Ejecución Contractual, el cual forma parte integrante de dicha resolución, y (ii) la suspensión del plazo de ejecución del Contrato N° 009-2018-INVERMET-SUPERVISION, de acuerdo a los términos establecidos en la mencionada Acta, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. |
|
|
23/12/2019 |
Resolución N° 103-2019-INVERMET-SGP |
Aprobar una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en la Unidad Ejecutora N° 500235 Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET para el Año Fiscal 2019 por la suma de S/. 14 620.00 (Catorce mil seiscientos veinte con 00/100 soles) conforme al detalle del Anexo N° 01 denominado “Crédito y Anulaciones Presupuestales a Nivel de Actividad/Proyecto”, que forma parte integrante de la presente Resolución. |
|
|
23/12/2019 |
Resolución N° 102-2019-INVERMET-SGP |
Aprobar una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en la Unidad Ejecutora N° 500235 Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET para el Año Fiscal 2019 por la suma de S/ 21 644.00 (Veintiún mil seiscientos cuarenta y cuatro con 00/100 soles) con cargo a la Fuente de Financiamiento 4 Donaciones y Transferencia, Rubro 13 Donaciones y Transferencia, según e, detalle contenido en el Anexo N° 01 denominado “Crédito y Anulaciones Presupuestales a Nivel de Actividad/Proyecto”, que forma parte integrante de la presente Resolución. |
|
|
23/12/2019 |
Resolución N° 101-2019-INVERMET-SGP |
Constituir el Comité de Trato Directo del Contrato de Supervisión de Obra N° 002-2013-INVERMET-SUP, el cual queda conformado de acuerdo al siguiente detalle: Álvaro Manuel Díaz Bedregal – Secretario General Permanente (Presidente) Alan Roberto Martinot Oliart – Gerente de Supervisión de Contratos (Miembro) Leo Daniel Merino De la Torre – Experto en Asuntos Procesales (Miembro) El Comité de Trato Directo designado en el artículo que antecede, debe ejercer sus funciones conforme a las disposiciones establecidas en el Contrato de Supervisión de Obra N° 003-2013-INVERMET-SUP, Adendas y demás normas que le resulten aplicables. |
|
|
23/12/2019 |
Resolución N° 100-2019-INVERMET-SGP |
"Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y Egresos correspondiente al Año Fiscal 2020 del Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET. Aprobar la Estructura Programática y la Estructura Funcional, correspondiente al Año Fiscal 2020, conforme se detalla en los Anexos II y III denominados “Distribución del Ingreso de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales – Por Fuente de Financiamiento (En Soles) “y” Distribución del Egreso de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales – Por Genérica del Gasto – Recursos Públicos (En Soles)” , que forman parte integrante del Decreto Supremo N° 374-2019-EF." |
|
|
09/12/2019 |
Resolución N° 099-2019-INVERMET-SGP |
Aprobar una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en la Unidad Ejecutora N° 500235 Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET para el Año Fiscal 2019, por la suma de S/ 29 619,00 (Veintinueve mil seiscientos diecinueve con 00/100 soles) con cargo a la Fuente de Financiamiento 4 Donaciones y Transferencia, Rubro 13 Donaciones y Transferencias, según el detalle contenido en el Anexo N° 01 denominado "Créditos y Anulaciones Presupuestarias a Nivel de Actividad/Proyecto", que forma parte integrante de la presente Resolución. |
|
|
09/12/2019 |
Resolución N° 098-2019-INVERMET-SGP |
Aprobar una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en la Unidad Ejecutora N° 500235 Fondo Metropolitana de Inversiones - INVERMET para el Año Fiscal 2019, por la suma total de S/ 94 324,00 (Noventa y cuatro mil trescientos veinticuatro con 00/100 soles) para la atención de los gastos por concepto de Contrato Administrativo de Servicio - CAS y Contribuciones a Essalud de CAS hasta el 31 de diciembre del Año Fiscal 2019 solicitado por la Oficina de Administración y Finanzas - OAF, según el detalle contenido en el Anexo N° 01 denominado "Créditos y Anulaciones Presupuestarias a Nivel de Actividad/Proyecto", que forma parte integrante de la presente Resolución. |
|
|
05/12/2019 |
Resolución N° 097-2019-INVERMET-SGP |
Declarar de oficio la prescripción para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario contra los señores Juan Francisco Herrera Noblecilla y Juan Carlos Quintana García, por los motivos expuestos en la presente resolución. |
|
|
04/12/2019 |
Resolución N° 096-2019-INVERMET-SGP |
Aprobar, con eficacia anticipada al 8 de julio de 2019, la transferencia financiera con cargo al Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2019 de la Unidad Ejecutora N° 500235 Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, por la suma de S/ 251 631,00 (Doscientos cincuenta y un mil seiscientos treinta y uno con 00/100 soles) a favor de la Contraloría General de la Repíblica - CGR, para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. |
|
|
03/12/2019 |
Resolución N° 095-2019-INVERMET-SGP |
Aprobar la Transferencia financiera con cargo al Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2019 de la Unidad Ejecutora N° 500235 Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, por la suma de S/ 49 597,00 (Cuarenta y nueve mil quinientos noventa y siete con 00/100 soles) a favor de la Contraloría General de la República - CGR, para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. |
|
|
02/12/2019 |
Resolución N° 094-2019-INVERMET-SGP |
Autorizar la décima modificación del Plan Operativo Institucional - POI del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET para el Año Fiscal 2019, con finalidad de incluir un (1) proyecto de inversión pública, conforme al detalle contenido en los anexos denominados "Mejoramiento de los Servicios Recreativos del Parque AA.HH Trabajadores Municipales de la Municipalidad Metropolitana de Lima Chacra Ríos, Distrito de Lima - Provincia de Lima - Departamento de Lima" Código Único de Inversiones N° 2242181 - Cronograma de Metas Financieras" y "Cronograma de Metas Físicas"; que forman parte integrante de la presente Resolución. |
|
|
26/11/2019 |
Resolución N° 093-2019-INVERMET-SGP |
Aprobar una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en la Unidad Ejecutora N° 500235 Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET para el Año Fiscal 2019, por la suma de S/ 49 597,00 (Cuarenta y nueve mil quinientos noventa y siete con 00/100 soles) correspondiente al 50% de la la Retribución Económica (incluido I.G.V), según el detalle contenido en el Anexo N° 01 denomindado "Créditos y Anulaciones Presupuestarias a Nivel de Actividad/Proyecto", que forma parte integrante de la presente Resolución. |
|
|
25/11/2019 |
Resolución N° 092-2019-INVERMET-SGP |
Aprobar una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en la Unidad Ejecutora N° 500235 Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET para el Año Fiscal 2019, por la suma de S/ 200 000,00 (Doscientos mil con 00/100 soles) para atender los gastos en Servicios de Terceros de la Oficina de Administración y Finanzas, según el detalle contenido en el N° 01 denominado "Créditos y Anulaciones Presupuestarias a Nivel de Actividad/Proyecto", que forma parte integrante de la presente Resolución. |
|
|
22/11/2019 |
Resolución N° 091-2019-INVERMET-SGP |
Aprobar la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET para el Año Fiscal 2019, vía Crédito Suplementario por la suma de S/ 298,840.00 (Doscientos noventa y ocho mil ochocientos cuarenta con 00/100 soles) en la Fuente de Financiamiento 4 - Donaciones y Transferencias, Rubro 13 Donaciones y Transferencias, con recursos provenientes del Saldo de Balance 2018, mediante una modificación presupuestaria en el Nivel Institucional. |
|
|
22/11/2019 |
Resolución N° 090-2019-INVERMET-SGP |
Aprobar una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en la Unidad Ejecutora Nº 500235 Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET para el Año Fiscal 2019, por la suma de S/. 5040,00 (Cinco mil cuarenta con 00/100 soles), con cargo a la Fuente de Financiamiento 5. Recursos Determinados, Rubro 08 Impuestos Municipales, según el detalle Actividad/Proyecto, que forma parte integrante de la presente Resolución . |
|
|
14/11/2019 |
Resolución N° 089-2019-INVERMET-SGP |
Aprobar una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en la Unidad Ejecutora Nº 500235 Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET para el Año Fiscal 2019, por la suma de S/. 580 047,00 (Quinientos ochenta mil cuarenta y siete con 00/100 soles) con cargo a la Fuente de Financiamiento 2 Recursos Directamente Recaudados, Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados, según el detalle contenido en el Anexo N° 01 denominado "Créditos y Anulaciones Presupuestarias a Nivel de Actividad/Proyecto", que forma parte integrante de la presente Resolución. |
|
|
14/11/2019 |
Resolución N° 088-2019-INVERMET-SGP |
Otorgar licencia sin goce de haber con eficiencia anticipada del 04 de noviembre al 13 de diciembre de 2019 al servidor Antonio Mendoza Chávez del régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728, especialista de Logística de la Oficina de Administración y Finanzas. |
|
|
13/11/2019 |
Resolución N° 087-2019-INVERMET-SGP |
Aprobar la Liquidación Final del Contrato N 004-2018-INVERMET-OBRA, referente a la Ejecución de Obra denominada: "Mejoramiento y Rehabilitación de Pistas y Veredas en el cuadrante comprendido entre la AV. Zorritos, Av. Tingo María, Av. Venezuela y Av. Naciones Unidas, Distrito de Lima, Provincia de Lima - Lima", con Codigo Unico Nº 2248592. |
|
|
12/11/2019 |
Resolución N° 086-2019-INVERMET-SGP |
Dar por concluida la designación del senor JOSE MANUEL BENITES SERNAQUE como responsable suplente, encargado de elaborar y actualizar el portal de Transparencia Estandar del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET. |
|
|
07/11/2019 |
Resolución N° 085-2019-INVERMET-SGP |
Aprobar una modificació presupuestaria en el Nivel Funcional Programá en la Unidad Ejecutora Nº 500235 Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET para el Año Fiscal 2019, por la suma de S/ 64 634.00 (Sesenta y cuatro mil seiscientos treinta y cuatro con 00/100 soles), conforme al detalle contenido en el Anexo Nº 01 denominado "Créditos y Anulaciones Presupuestarias a Nivel de Actividad/Proyecto", que forma parte integrante de la presente Resolución. |
|
|
06/11/2019 |
Resolución N° 084-2019-INVERMET-SGP |
Aprobar una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en la Unidad Ejecutora Nº 500235 Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET para el Año Fiscal 2019, por la suma de S/ 24 512.00 (Veinticuatro mil quinientos doce con 00/100 soles), conforme al detalle contenido en el Anexo Nº 01 denominado "Créditos y Anulaciones Presupuestarias a Nivel de Actividad/Proyecto", que forma parte integrante de la presente Resolución. |
|
|
06/11/2019 |
Resolución N° 083-2019-INVERMET-SGP |
Autorizar la novena modificación del Plan Operativo Institucional -POI del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET para el Aatildeo Fiscal 2019, con la finalidad de incluir cuatro (04) proyectos de inversión pública, conforme al detalle contenido en el Anexo Nº 01 denominado "Mejoramiento de los Servicios Recreativos del Parque Felipe Sassone del Distrito de Lima - Provincia de Lima - Departamento de Lima, Código Único de inversiones Nº 2460720"; el Anexo N&aordmacutenico de inversiones Nº 2463382; y el Anexo Nº 04 denominado "Cronograma de inversión de metas financieras con código único Nº 2463814 denominado "Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal con código único Nº 2463814 denominado "Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en el cuadrante limitado entre la Av. Belisario Sosa Pérez, Av. Venezuela, Av. Tingo María y Av. Alejandro Bertello y la Calle Emilio García Rosell del Ditrito de Lima - Provincia de Lima - Departamento de Lima"; que forman parte integrante de la presente Resolución. |
|
|
04/11/2019 |
Resolución N° 082-2019-INVERMET-SGP |
Aprobar la modificación convencional del Contrato Nº 002-2018-INVERMET-SERVICIO "Contratación directa por servicios personalí de un abogado especializado en derecho constitucional, que asuma la defensa legal de INVERMET en primera instancia en la acción de amparo interpuesta contra la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República, Expediente Nº 43121-2009-0-1801-JR-CI-10, seguido ante el Décimo Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima", conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución |
|
|
28/10/2019 |
Resolución N° 081-2019-INVERMET-SGP |
Aprobar la Liquidación Final del Contrato N° 005-2017-INVERMET-OBRA, referente a la Ejecución de la Obra denominada: "Mejoramiento y Rehabilitación de Pistas y Veredas Jr. Maynas, Jr. Jauja, Calle Miroquesada y Calle Centro Escolar Cuadras 2,3 y 4 en Barrios Altos - Lima, Provincia de Lima - Lima", con Código Unico N° 2164050. |
|
|
24/10/2019 |
Resolución N° 080-2019-INVERMET-SGP |
Designar a los responsables de la Unidad Formuladora (UF) y de la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) del Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET). |
|
|
24/10/2019 |
Resolución N° 079-2019-INVERMET-SGP |
Rectificar el error incurrido en la Resolución N° 013-2019-INVERMET-SGP, modificada mediante Resolución N° 021-INVERMET-sgp, que aprueba el monto de la liquidación final del Contrato de Obra N° 002-2018-INVERMET-OBRA "Eejecución de Obra: Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura de la Unidad de Terapia Física, Rehabilitación Geriatrica y Servicios Complementarios del Albergue Municipal Maria Rosario Aráoz, provincia de Lima, Lima" con CUI N° 2124075. |
|
|
23/10/2019 |
Resolución N° 078-2019-INVERMET-SGP |
Autorizar la octava modificación del Plan Operativo Institucional -POI del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET para el Año Fiscal 2019, con la finalidad de excluir i) tres (3) Expedientes Técnicos de los proyectos con CU N°s 2389319, 2390250 y 2390299, por un monto total de S/ 358 580,00 (Tresciento cincuenta y ocho mil quinientos ochenta con 00/100); y ii) seis (6) Estudios de Pre inversión en la etapa de perfil de los proyectos por paquete: Veredas zonas vecinales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 -Cercado de Lima, por un monto total de S/ 189 000,00 (Ciento ochenta y nueve mil con 00/100 soles) |
|
|
16/10/2019 |
Resolución N° 077-2019-INVERMET-SGP |
Aprobar una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en la Unidad Ejecutora N° 500235 Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET para el Año Fiscal 2019, por la suma de S/ 127 376.00 (Ciento veintisiete mil trescientos setenta y seis con 00/100 soles) con cargo a la Fuente de Financiamiento 4 Donaciones y Transferencias, Rubro 13 Donaciones y Transferencias, según el detalle contenido en el Anexo N° 01 denominado "Créditos y Anulaciones Presupuestarias a Nivel de Actividad/Proyecto", que forma parte integrante de la presente Resolución.. |
|
|
16/10/2019 |
Resolución N° 076-2019-INVERMET-SGP |
Aprobar una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en la Unidad Ejecutora N° 500235 Fondo Metropolitano de Inversiones -INVERMET para el Año Fiscal 2019, por un valor referencial de S/157 212.00 (ciento cincuenta y siete mil doscientos doce con 00/100 soles) con cargo a la Fuente de Financiamiento 4 Donaciones y Transferencias, Rubro 13 Donaciones y Transferencias, según el detalle contenido en el Anexo N° 01 denominado "Créditos y Anulaciones Presupuestarias a Nivel de Actividad/Proyecto", que forma parte integrante de la presente Resolución.. |
|
|
11/10/2019 |
Resolución N° 075-2019-INVERMET-SGP |
Autorizar la sétima modificación del Plan Operativo Institucional-POI del Fondo Metropolitano de Inversiones-INVERMET para el Año Fiscal 2019, con la finalidad de incorporar cuatro (4) Proyectos de Inversión Pública denominados: i) CU 2379186 "Mejoramiento de la Infraestructura Vehicular y Peatonal de Av. Parinacochas, Tramo Av.Canadá-Av.Grau-Distrito La Victoria-Lima-Lima"; ii) CU 2414791 "Creación del Viaducto Las Américas y Mejoramiento de la Avenida de Las Américas, Distrito de La Victoria-Provincia de Lima-Departamento de Lima"; iii) CU 2414774 "Mejoramiento de la Infraestructura Vehicular y Peatonal de la Av.Universitaria Tramo Av.Manuel Prado-Av.Periurbana, Distrito de Carabayllo-Provincia de Lima-Departamento de Lima"; y iv) CU 2413819 "Mejoramiento y Ampliación del Eje Vial Av. El Sol y Av. San Juan, tramo: Av. Guardia Civil - Av. Panamericana Sur, distrito de Chorrillos-Provincia de Lima-Departamento de Lima.". |
|
|
20/09/2019 |
Resolución N° 074-2019-INVERMET-SGP |
Autorizar la sexta modificación del Plan Operativo Institucional-POI del Fondo Metropolitano de Inversiones-INVERMET para el Año Fiscal 2019, con la finalidad de incorporar dos (02) Proyectos de Inversión Pública denominados: i) CU 2458146: "Mejoramiento de los servicios recreativos del Parque Virgen de Fátima, Distrito de Lima-Provincia de Lima-Departamento de Lima", y ii) CU 2458312: "Mejoramiento de los servicios recreativos del Parque D'Onofrio G. Barrán, Distrito de Lima - Provincia de Lima - Departamento de Lima", conforme a los Anexos 01 y 02 denominados "Mejoramiento de los Servicios recreativos del Parque Virgen de Fátima, Distrito de Lima - Provincia de Lima - Departamento de Lima, con Cádigo Único 2458146" y "Mejoramiento de los servicios recreativos del Parque D'Onofrio G. Barrán, Distrito de Lima - Provincia de Lima - Departamento de Lima, con Código Único 2458312", respectivamente, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución.. |
|
|
17/09/2019 |
Resolución N° 073-2019-INVERMET-SGP |
Reponer en forma definitiva a la señora MarÍa Hortencia López Salazar desde el 25 de agosto de 1986 en el Fondo Metropolitano de Inversiones, conforme a lo ordenado en la Resolución N° 13, de fecha 6 de agosto de 2019, emitida por el Séptimo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima.. |
|
|
10/09/2019 |
Resolución N° 072-2019-INVERMET-SGP |
Aprobar una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en la Unidad Ejecutora N° 500235 Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET para el Año Fiscal 2019, por las sumas de S/954 250,00 (Novecientos cincuenta y cuatro mil doscientos cincuenta con 00/100 soles) y de S/ 1 269,705.00 (Un millon doscientos sesenta y nueve mil setecientos cinco con 00/100 soles) con cargo a la Fuente de Financiamiento 5 Recursos Determinados y Fuente de Financiamiento 2 Recursos Directamente Recaudados, de acuerdo al detalle indicado en los Anexos N° 01 "Créditos y Anulaciones Presupuestarias a Nivel de Actividad/Proyecto" y N° 02 "Créditos y Anulaciones Presupuestarias a Nivel de Actividad/Proyecto", que forman parte de la presente Resolución. |
|
|
05/09/2019 |
Resolución N° 071-2019-INVERMET-SGP |
Dar por concluída la designación de la abogada Mariella Falla Chanamé, como Secretaria Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Oficina de Administración y Finanzas del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, conferida mediante Resolución de Secretaría General Permanente N° 199-2018-INVERMET-SGP de fecha 18 de Octubre de 2018. |
|
|
03/09/2019 |
Resolución N° 070-2019-INVERMET-SGP |
Aprobar la Liquidación Final del Contrato N° 004-2017-INVERMET-OBRA, referente a la Ejecución de Obra denominada: "Mejoramiento y Rehabilitación de la Av.Argentina, Distrito de Cercado de Lima, Provincia de Lima -Lima" con Código SNIP N° 387021. |
|
|
28/08/2019 |
Resolución N° 069-2019-INVERMET-SGP |
Aprobar el Presupuesto Analitico del Personal (PAP) del Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET) para el Año Fiscal 2019, por la suma de S/ 3 198 942,57 (Tres millones ciento noventa y ocho mil novecientos cuarenta y dos con 57/100 soles), el cual como Anexo denominado "Presupuesto Analitico del Personal para el Año 2019" forma parte integrante de la presente Resolución. |
|
|
27/08/2019 |
Resolución N° 068-2019-INVERMET-SGP |
Autorizar la quinta modificación del Plan Operativo Institucional -POI 2019- del Fondo Metropolitano de Inversiones -INVERMET, que incluye dos (2) Proyectos de Inversión denominados: (i) "Mejoramiento de los servicios recreativos del Parque Gonzáles Olaechea, Distrito de Lima -Provincia de Lima- Departamento de Lima", por un valor referencial total de S/ 4 882 931,49 (Cuatro millones ochocientos ochenta y dos mil novecientos treinta y uno con 49/100 Soles). |
|
|
22/08/2019 |
Resolución N° 067-2019-INVERMET-SGP |
Designar a la Oficina de Planificación y Presupuesto como órgano Responsable de la Implementación del Sistema de Control Interno en el Fondo Metropolitano de Inversiones -INVERMET, con las atribuciones funcionales establecidas en el numeral 6.5.2 de la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado" aprobada con Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG. |
|
|
19/08/2019 |
Resolución N° 066-2019-INVERMET-SGP |
Autorizar la cuarta modificación del Plan Operativo Institucional -POI 2019- del Fondo Metropolitano de Inversiones-INVERMET, que incluye un (1) Proyecto de Inversión denominado: "Mejoramiento de la Infraestructura Vehicular y Peatonal de la Av.Sol de Naranjal, Tramo Av. Canta Callao -Av.Paramonga- Distrito de San Martin de Porres, Lima", con Código único N° 2379183, por un valor referencial total de s/ 8 261 875,00 (Ocho millones doscientos sesenta y un mil ochocientos setenta y cinco con 00/100 Soles). |
|
|
09/08/2019 |
Resolución N° 065-2019-INVERMET-SGP |
Autorizar la tercera modificación del Plan Operativo Instituconal POI 2019 del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, que incluye (1) Proyecto de Inversión denominado "Mejoramiento de Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en Pistas y Veredas Internas del Cuadrante Av.Argentina, Av.Alfonso Ugarte, Jr.Enrique Meiggs y Jr.García Villón, Lima del Distrito de Lima -Provincia de Lima- Departamento de Lima, con Código único N°2452157, por un valor referencial de S/ 779,371,78 (Setecientos setenta y nueve mil trescientos setenta y uno con 78/100 Soles) para el año 2019. |
|
|
09/08/2019 |
Resolución N° 064-2019-INVERMET-SGP |
Aprobar la Liquidación Final del Contrato N° 007-2018-INVERMET-OBRA, referente a la Ejecución de Obra denominada: "Construcción de Abastecimiento de Agua, Construcción de Desagüe y Construcción de Estación de Bombeo en el Mercado Minorista N° 1 en la localidad de La Victoria, Distrito de La Victoria, Provincia de Lima, Departamento de Lima, con Código Único de Inversión N° 2377251" conforme al siguiente detalle... |
|
|
08/08/2019 |
Resolución N° 063-2019-INVERMET-SGP |
Aprobar una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en la Unidad Ejecutora N° 500235 Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET para el Año Fiscal 2019, por la suma de S/. 128 000,00 (Ciento veintiocho mil con 00//100 soles) con cargo a la Fuente de Financiamiento 5 - Recurso Determinados.. |
|
|
31/07/2019 |
Resolución N° 062-2019-INVERMET-SGP |
Modificar los perfiles de puestos de los funcionarios con cargo de confiranza del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, con eficacia anticipada al 11 de febrero de 2019. |
|
|
31/07/2019 |
Resolución N° 061-2019-INVERMET-SGP |
"Designar a los señores ALBERTO YITZHAK KANAFFO KOO Y JOSE LUIS TORRES VERGARAY como responsables titular y suplente, respectivamente, cargados de atender las solicitudes de acceso a la información pública del INVERMET, a partir del 01 de agosto de 2019. Designar a los señores JOSE LUIS TORRES VERGARAY Y JOSE MANUEL BENITES SERNAQUE como responsables titular y suplente, respectivamente, encargados de elaborar y actualizar del Portal de Transparencia Estandard del INVERMET, partir del día 01 de agosto de 2019." |
|
|
26/07/2019 |
Resolución N° 060-2019-INVERMET-SGP |
Aprobar el Expediente Técnico de Saldo de Obra denominada "Ampliación de Mejoramiento de los Servicios de Atención Social del Centro de Servicios de Igualdad Manzanilla, Distrito El Agustino, Provincia de Lima - Lima" valorazado en S/ 31087,41 (Treinta y un mil ochenta y siete con 41/100 Soles), de acuerdo a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. |
|
|
24/07/2019 |
Resolución N° 059-2019-INVERMET-SGP |
Constituir el Comité de Trato Directo del Contrato de Supervisión de Obra N° 002-2013-INVERMET-SUP. |
|
|
23/07/2019 |
Resolución N° 058-2019-INVERMET-SGP |
Aprobar la Directiva N° 001-2019-INVERMET/SGP, denominada "Directiva General para la elaboración, aprobación, modificación y/o derogación de Directivas del Fondo Metropolitano de Inversiones- INVERMET", cuyo texto forma parte integrante de la presente Resolución. |
|
|
23/07/2019 |
Resolución N° 057-2019-INVERMET-SGP |
Delegación de facultades en materia de Contrataciones del Estado a el/la Gerente/a de Proyectos. |
|
|
09/07/2019 |
Resolución N° 056-2019-INVERMET-SGP |
Aprobar una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en la Unidad Ejecutora N° 500235 Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET para el Año Fiscal 2019, por la suma de S/ 216 897,00 (DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 00/100 SOLES) con cargo a la Fuente de Financiamiento 5 - Recursos Determinados, de acuerdo al detalle indicado en el Anexo N° 01 denominado "Créditos y Anulaciones Presupuestarias a Nivel de Actividad/Proyecto.", que forma parte integrante de la presente Resolución. |
|
|
08/07/2019 |
Resolución N° 055-2019-INVERMET-SGP |
Designar al señor José Luis Torres Vergaray, Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto, como responsable del monitoreo del proceso de implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría del Fondo Metropolitano de Inversiones. |
|
|
05/07/2019 |
Resolución N° 054-2019-INVERMET-SGP |
Aprobar el Reporte "Anexo Responsable del manejo de Cuentas Bancarias", de fecha 3 de julio de 2019, que detalla a los responsables titulares y suplentes designados para el manejo de las cuentas bancarias del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, el mismo que, en Anexo adjunto y debidamente visado, forma parte integrante de la presente Resolución. |
|
|
03/07/2019 |
Resolución N° 053-2019-INVERMET-SGP |
Dejar sin efecto la Resolución N° 052-2019-INVERMET-SGP, de fecha 1 de julio de 2019, mediante la cual se encarga al Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto, Econ. José Luis Torres Vergaray, en adición a sus funciones, las funciones de la Oficina de Administración y Finanzas. |
|
|
01/07/2019 |
Resolución N° 052-2019-INVERMET-SGP |
Encargar las funciones de la Jefa de la Oficina de Administración y Finanzas, CPC Analí Ysabel Vásquez Motta del 1 al 7 de julio de 2019 al Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto, Econ. José Luis Torres Vergaray, en adición a sus funciones y mientras dure la ausencia de su titular. |
|
|
19/06/2019 |
Resolución N° 051-2019-INVERMET-SGP |
Aprobar el Plan de Desarrollo de la Personas al Servicio del Estado (PDP), correspondiente al año 2019, del Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET), el mismo que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución. |
|
|
19/06/2019 |
Resolución N° 050-2019-INVERMET-SGP |
Declarar infundado en todos sus extremos el recurso de apelación interpuesto por el servidor Jack Marlon Gutiérrez Estrella contra la denegatoria de su solicitud contenida en la Carta S/N de fecha 21 de marzo, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. |
|
|
17/06/2019 |
Resolución N° 049-2019-INVERMET-SGP |
Dejar sin efecto la Resolución N° 177-2018-INVERMET-SGP, que designa al Comité de Recepción del Servicio denominado: "Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana, mediante el Sistema de Video Vigilancia, en las Instituciones Educativas Públicas de los Niveles de Educación Primaria y Secundaria del Distrito de Lima- Provincia de Lima, Lima" con Código SNIP 242588 y la Resolución N° 012-2019-INVERMET-SGP, que resuelve la recomposición del citado Comité, por los argumentos señalados en la parte considerativa de la presente Resolución. |
|
|
14/06/2019 |
Resolución N° 048-2019-INVERMET-SGP |
Designar al Comité de Recepción de la Obra denominada: "Reposición del Sistema de Iluminación de la Alameda Chabuca Granda, en el Cercado de Lima- Lima". |
|
|
12/06/2019 |
Resolución N° 047-2019-INVERMET-SGP |
Modificar el Plan Operativo Institucional - POI del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET para el Año Fiscal 2019, con la finalidad de incorporar once (11) Estudios de Pre Inversión de parques del Cercado de Lima culminados en el año 2018 y un (01) Estudio de Pre Inversión denominado "Mejoramiento del Parque del AH. Trabajadores de la Municipalidad Metropolitana Chacra Ríos, Distrito de Lima, Provincia de Lima- Lima", conforme a los Anexos N° 01 "Cronograma de la reformulación de los Proyectos de Inversión Pública" y "Cronograma de la reformulación del Estudio de Pre Inversión denominado Mejoramiento del Parque del AH. Trabajadores de la Municipalidad Metropolitana Chacra Ríos, Distrito de Lima, Provincia de Lima- Lima con código único N° 2242181", que forman parte integrante de la presente Resolución. |
|
|
08/06/2019 |
Resolución N° 046-2019-INVERMET-SGP |
Conformar la Comisión de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria para los años 2020, 2021 y 2022 del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET. |
|
|
31/05/2019 |
Resolución N° 045-2019-INVERMET-SGP |
Dar por concluida la designación de la abogada MARIELLA FALLA CHAMAME como responsable titular encargada de atender las solicitudes de acceso a la información pública del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, a partir del día 31 de mayo de 2019. Designar con eficacia anticipada a partir del 01 de junio de 2019, a la abogada LISSETH PAMELA URTEAGA ALVARADO, Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica, como responsable titular encargada de atender las solicitudes de acceso a la información pública del Fondo Metropolitano de Inversiones- INVERMET. |
|
|
30/05/2019 |
Resolución N° 044-2019-INVERMET-SGP |
Delegación de Facultades en el/la Jefe/a de la Oficina de Administración y Finanzas, en materia de contrataciones del Estado. Delegar en el/la Jefe/a de la Oficina de Administración y Finanzas, en materia de contrataciones del Estado, las siguientes facultades y atribuciones. |
|
|
17/05/2019 |
Resolución N° 043-2019-INVERMET-SGP |
Conformar el Comité Permanente del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET encargado de elaborar y aprobar el listado priorizado de obligaciones derivadas de sentencias con calidad de cosa juzgada. |
|
|
16/05/2019 |
Resolución N° 042-2019-INVERMET-SGP |
Aprobar una Modificación Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático Institucional del Fondo Metropolitano de Inversiones -INVERMET, para el Año Fiscal 2019, de acuerdo al detalle del Anexo N° 01, adjunto a la presente Resolución. |
|
|
15/05/2019 |
Resolución N° 041-2019-INVERMET-SGP |
Aprobar el Expediente Técnico de Reducción N° 01 de Obra por S/ 295,582.12 incluido IGV, que equivale a una reducción de metas de menos 23.65%; y de Adicional N° 01 de Obra que asciende a S/ 165,442.22 incluido IGV, que equivale a un adicional de 13.24% del monto del contrato principal, resultando la diferencia de ambas incidencias un 10.41%, porcentaje que no supera el 15% del monto del Contrato principal, dejando un saldo a favor de la Entidad de S/ 130,139.90 Soles; encontrándose el expediente técnico conformado desde folios 122 al 160 por la siguiente documentación: i) Presentación y Caratula (Folios 160); ii) Memoria Descriptiva (Folios 159 a 154); iii) Especificaciones técnicas (Folios 153 a 144); iv) Planilla de Metrados (Folios 143 a 142); v) Presupuesto (Folios 141 a 139); vi) Análisis de Costos Unitarios(Folios 138 a 133); vii) Gastos Generales (Folios 132 a 131); viii) Anexos (Folios 130 a 127); y ix) Planos (Folios 126 a 122). |
|
|
15/05/2019 |
Resolución N° 040-2019-INVERMET-SGP |
Formalizar la suspensión del plazo de ejecución del Contrato N° 011- 2018-INVERMET-OBRA de fecha 07 de diciembre de 2018, celebrado entre el FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET, y la firma PAR CONTRATISTAS SRL, para la ejecución de obra "Reposición del Sistema de Iluminación de la Berma Central del Jr. Amazonas, desde la Cuadra 5 hasta la Plataforma Deportiva del óvalo Grau y Ovalo Jorge Chávez en el Cercado de Lima - Lima", con Código N° 2379923, de acuerdo con los términos establecidos en el "Acta de Acuerdo de Suspensión de Plazo de Ejecución de Obra" suscrito el 06 de marzo de 2019, el cual forma parte integrante de la presente Resolución, debiéndose también suspender el plazo de ejecución del Contrato de Supervisión sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos. |
|
|
03/05/2019 |
Resolución N° 039-2019-INVERMET-SGP |
Aprobar la Liquidación Final del Contrato N° 005-2018-INVERMET-SUPERVISION, referente al Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Obra "Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en las Calles Internas del cuadrante delimitado por las Avenidas Morales Duarez, Santa Rosa, Enrique Meiggs y la Calle Túpac Amaru-Cercado de Lima, Provincia de Lima, Lima", con Código Único de Inversiones- CUI N° 2309691 (antes SNIP 329118). |
|
|
02/05/2019 |
Resolución N° 038-2019-INVERMET-SGP |
Reconformar la Comisión Especial de Cautela para la supervisión del contrato de Auditoría Financiera Gubernamental para el ejercicio fiscal 2018. |
|
|
02/05/2019 |
Resolución N° 037-2019-INVERMET-SGP |
Designar como responsables del Libro de Reclamaciones del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET. |
|
|
26/04/2019 |
Resolución N° 036-2019-INVERMET-SGP |
Autorizar una Modificación Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático Institucional del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET para el Año Fiscal 2019. |
|
|
23/04/2019 |
Resolución N° 035-2019-INVERMET-SGP |
Conformar la Comisión Especial de Cautela para la Auditoría Financiera y Presupuestaria de los ejercicios fiscales 2019-2020. |
|
|
15/04/2019 |
Resolución N° 034-2019-INVERMET-SGP |
Designar como Fedatarios del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET. |
|
|
29/03/2019 |
Resolución N° 033-2019-INVERMET-SGP |
Autorizar un Crédito Suplementario en el Presupuesto Institucional del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, para el Año Fiscal 2019, hasta por la suma de SEIS MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE Y 00/100 SOLES (S/6 343 739,00). |
|
|
29/03/2019 |
Resolución N° 032-2019-INVERMET-SGP |
Conformar el Comité de Planificación de la Capacitación del Plan de Desarrollo de las Personas, del INVERMET. |
|
|
26/03/2019 |
Resolución N° 031-2019-INVERMET-SGP |
Modificar el Plan Operativo Institucional del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET para el año 2019, autorizando la inclusión de diversos proyectos de inversión pública consistentes en: trece (13) Estudios de Pre Inversión, tres (03) Expedientes técnicos y dos (02) Obras, reprogramados del POI 2018, de acuerdo con el detalle que corre anexo y forma parte de la presente resolución. |
|
|
22/03/2019 |
Resolución N° 030-2019-INVERMET-SGP |
Aprobar la suspensión del plazo de ejecución del Contrato N° 003-2018-INVERMET-BIENES de fecha 19.11.2018, celebrado entre el FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET, y la firma EECOL ELECTRIC PERÚ S.A.C, para la Adquisición de Bienes para el Equipamiento del Proyecto "Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana y Patrullaje Tecnológico Mediante el Sistema de Video Vigilancia Ciudadana, Cercado de Lima - Distrito de Lima - Provincia de Lima - Región Lima", con Código N° 2404535, por un monto de S/21'340,600.00 (Veintiún Millones Trescientos Cuarenta Mil Seiscientos con 00/100 soles) y con un plazo de ejecución de ciento diez (110) días calendario, de acuerdo con los términos establecidos en el Acta de Suspensión de Plazo Contractual de fecha 22.03.2019, el cual suscrito por las partes, forma parte integrante de la presente resolución. |
|
|
22/03/2019 |
Resolución N° 029-2019-INVERMET-SGP |
Aprobar la suspensión del plazo de ejecución del Contrato de la Obra "Reposición del Sistema de Iluminación de la Plazuela San Agustín, Plazuela César Vallejo, Plazuela Elguera, Plazuela San Pedro y Plazuela Santo Domingo en el Cercado de Lima- Lima" con Código Unificado de Inversiones N° 2381522, de acuerdo con los términos establecidos en el Acta de Suspensión de Plazo Contractual de fecha 19.03.2019, el cual suscrito por las partes, forma parte integrante de la presente resolución. |
|
|
18/03/2019 |
Resolución N° 028-2019-INVERMET-SGP |
Conformar el Comité Electoral, que tendrá a su cargo la elección de los representantes titular y suplente, de los servidores del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, ante el Comité de Planificación de Capacitación, del Plan de Desarrollo de las Personas. |
|
|
11/03/2019 |
Resolución N° 027-2019-INVERMET-SGP |
Corregir el artículo 1° de la Resolución N° 252-2018-INVERMET-SGP de fecha 27.12.2018, que aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de INVERMET para el ejercicio fiscal del año 2019 - PIA 2019. |
|
|
08/03/2019 |
Resolución N° 026-2019-INVERMET-SGP |
Conformar el Comité de Control Interno del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET. |
|
|
07/03/2019 |
Resolución N° 025-2019-INVERMET-SGP |
Autorizase un Crédito Suplementario en el Presupuesto Institucional correspondiente al Año Fiscal 2019, del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, hasta por la suma de QUINCE MILLONES y 00/100 SOLES (S/ 15'000,000.00). |
|
|
07/03/2019 |
Resolución N° 024-2019-INVERMET-SGP |
Designar a los Responsables, encargados de atender las solicitudes de información pública del Fondo Metropolitano de Inversiones-INVERMET. |
|
|
07/03/2019 |
Resolución N° 023-2019-INVERMET-SGP |
Aprobar la Liquidación Final del Contrato de Obra N° 005-2018-INVERMET-OBRA, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y el Consorcio Morales Duárez, para la ejecución de la obra "Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal, en las calles internas del cuadrante delimitado por las Avenidas Morales Duárez, Santa Rosa, Enrique Meigss y la Calle Túpac Amaru-Cercado de Lima, Provincia de Lima, Lima", con Código Único de Inversiones- CUI N° 2309691 (Antes SNIP 329118); por un monto autorizado de S/ 11'821,089.47 incluido IGV, con un saldo a favor del contratista de S/ 222,265.97 incluido IGV; conforme al detalle pormenorizado contenido en el Anexo adjunto, elaborado por la Gerencia de Proyectos, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución. |
|
|
28/02/2019 |
Resolución N° 022-2019-INVERMET-SGP |
Declarar Infundado en todos sus extremos el Recurso de Apelación interpuesto por el ex servidor señor Santiago Edgar Fernández Salcedo, contra el acto administrativo contenido en la Carta N° 02-2019 INVERMET-SGP del 22.01.2019, para que se declare su nulidad y accesoriamente que se deje sin efecto la citada carta, que le comunica la decisión de la administración de no renovar el Contrato Administrativo de Servicios N° 036-2018-INVERMET-CAS y consecuentemente da por culminada la relación contractual a su vencimiento, el 31.01.2019. |
|
|
25/02/2019 |
Resolución N° 021-2019-INVERMET-SGP |
Corregir la Resolución N° 013-2019-INVERMET-SGP de fecha 08 de febrero de 2019, que aprobó la Liquidación Final del Contrato de Obra N° 002-2018-INVERMET-OBRA, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET y el Consorcio Bex, para la ejecución de la obra "Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura de la Unidad de Terapia Física, Rehabilitación Geriátrica y Servicios Complementarios del Albergue Municipal María Rosario Araoz, Provincia de Lima- Lima", correspondiendo a dicha obra, el Código Unificado Integrado-CUI N° 2124075, en lugar de Código SNIP, dejando vigentes los demás términos de la referida resolución. |
|
|
25/02/2019 |
Resolución N° 020-2019-INVERMET-SGP |
Aprobar la Liquidación Final del Contrato de Obra N° 001-2018- INVERMET-OBRA, de fecha 15 de enero de 2018, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y la Empresa Servicios Generales Jhan Marco EIRL, para la ejecución de la obra "Mejoramiento de la Infraestructura Víal y Peatonal del óvalo Olavide, Calle Matías Maestro y Pasaje Olavide, en el Cercado de Lima, Provincia de Lima - Lima", con Código SNIP N° 260077, por un monto autorizado de S/ 936,713.36 (Novecientos Treinta y Seis Mil Setecientos Trece con 36/100 Soles)incluido IGV, con un saldo a favor del contratista de S/ 216,282.06 (Doscientos Diez y Seis Mil, Doscientos ochenta y Dos con 6/100 Soles) incluido IGV; conforme al detalle pormenorizado contenido en el Anexo adjunto, elaborado por la Gerencia de Proyectos, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución. |
|
|
19/02/2019 |
Resolución N° 019-2019-INVERMET-SGP |
Aprobar el Rol Anual de Vacaciones de los Servidores del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, sujetos al Régimen Laboral de la Actividad Privada, regulado por el Decreto Legislativo N° 728 y al Contrato Administrativo de Servicios - CAS, regulado por el Decreto Legislativo N° 1057, correspondiente al año 2019, el mismo que corre en anexo y forma parte integrante de la presente resolución. |
|
|
14/02/2019 |
Resolución N° 018-2019-INVERMET-SGP |
Dejar sin efecto la Resolución N° 007-2019-INVERMET-SGP de fecha 28 de enero de 2019, mediante el cual se designó al Comité de Recepción de la Obra denominada: "Reparación de Puente de Carretera en el Puente El Ejército (Cauce del Río Rímac), en la localidad de lima, Distrito de Lima, Provincia de Lima, Departamento de Lima", con Código 2432124. |
|
|
13/02/2019 |
Resolución N° 017-2019-INVERMET-SGP |
Autorizar el pago de Mayores Metrados N° 02, en el Contrato N° 006-2018-INVERMET-OBRA, suscrito entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y el Consorcio Estrella, correspondiente a la obra: "Mejoramiento y Rehabilitación de Pistas y Veredas en el Cuadrante del Jr. Ancash, Jr. Maynas, Jr. Junín y Av. Sebastián Lorente en la zona de Barrios Altos, Distrito de Lima, Provincia de Lima - Lima", con Código N° 297324, por la suma de S/6,188.91 (Seis Mil Ciento Ochenta y Ocho con 91/100 Soles), con una incidencia de 0.08% del monto original, de acuerdo con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. |
|
|
12/02/2019 |
Resolución N° 016-2019-INVERMET-SGP |
Aprobar el documento denominado "Evaluación del Plan Operativo Informático del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, correspondiente al año fiscal 2018 (POI 2018), documento que corre como anexo y forma parte integrante de la presente Resolución. |
|
|
12/02/2019 |
Resolución N° 015-2019-INVERMET-SGP |
Autorizar el pago de mayores metrados del Contrato N° 006-2018-INVERMET-OBRA, suscrito entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y el Consorcio Estrella, correspondiente a la ejecución de la obra: "Mejoramiento y Rehabilitación de Pistas y Veredas en el Cuadrante del Jr. Ancash, Jr. Maynas, Jr. Junín y Av. Sebastián Lorente en la zona de Barrios Altos, Distrito de Lima, Provincia de Lima- Lima", con Código N° 297324, por la suma de S/94,733.93 (Noventa y Cuatro Mil Setecientos Treinta y Tres con 93/100 Soles), que representa una incidencia de 1.25% del monto del contrato principal, de acuerdo con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. |
|
|
11/02/2019 |
Resolución N° 014-2019-INVERMET-SGP |
Actualizar los perfiles de puesto para contratar en cargos de confianza del Fondo Metropolitano de Inversiones -INVERMET, a partir del 31 de Enero de 2019, dejándose sin efecto el descriptivo de los cargos de confianza que figuran en el Manual de Organizacion y Funciones (MOF). |
|
|
08/02/2019 |
Resolución N° 013-2019-INVERMET-SGP |
Aprobar la Liquidación Final del Contrato de Obra N° 002-2018-INVERMET-OBRA, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones -INVERMET y el Consorcio Bex, para la ejecución de la obra "Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura de la Unidad de Terapia Física, Rehabilitación Geriátrica y Servicios Complementarios del Albergue Municipal María Rosario Araoz, Provincia de Lima- Lima", con Código SNIP N° 268412; por un monto autorizado de S/9,796,762.85, con un saldo a favor del contratista de S/39,045.98 incluido IGV; conforme al detalle pormenorizado contenido en el Anexo adjunto, elaborado por la Gerencia de Proyectos, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución. |
|
|
07/02/2019 |
Resolución N° 012-2019-INVERMET-SGP |
Reconformar el Comité de Recepción del Servicio: "Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana, mediante el Sistema de Video Vigilancia, en las Instituciones Educativas Públicas de los Niveles de Educación Primaria y Secundaria del Distrito de Lima, Provincia de Lima- Lima, con Código SNIP 242588. |
|
|
05/02/2019 |
Resolución N° 011-2019-INVERMET-SGP |
Designar al Comité de Recepción de la Obra denominada: "Mejoramiento y Rehabilitación de la Av. Argentina, Distrito de Cercado de Lima - Provincia de Lima, Lima", con Código SNIP 387021. |
|
|
30/01/2019 |
Resolución N° 010-2019-INVERMET-SGP |
Aprobar la Modificación Convencional al Contrato N° 004-2017- INVERMET-OBRA, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento y Rehabilitación de la Av. Argentina, Distrito de Cercado de Lima, Provincia de Lima - Lima", con código N° 387021, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones -INVERMET y la firma CAH Contratistas Generales S.A., según los protocolos de verificación del 01 al 345, 27 planos modificados y el cambio de fórmula polinómica del Expediente Técnico del Presupuesto Adicional N° 01, por "Mayores Metrados", cuyo detalle corre como anexos 1, 2, y 3, los mismos que forman parte integrante de la presente resolución. |
|
|
30/01/2019 |
Resolución N° 009-2019-INVERMET-SGP |
Reconformar el Comité de Recepción de la Obra denominada: "Mejoramiento y Rehabilitación de Pistas y Veredas en el Cuadrante del Jr. Ancash, Jr. Maynas, Jr. Junín y Av. Sebastián Lorente, en la zona de Barrios Altos, Distrito de Lima- Provincia de Lima, Lima", con Código SNIP 297324. |
|
|
28/01/2019 |
Resolución N° 008-2019-INVERMET-SGP |
Ratificar la designación de los representantes del Fondo Metropolitano de Inversiones- INVERMET, ante la Comisión Técnica de Admisión al Registro de Obras de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a que se refiere la Directiva N° 001-2017-MML-CTPAO-GDU "Normas para el Registro Administrativo de Obras de Infraestructura Pública de la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Funcionamiento de la Comisión Técnica de Admisión al Registro de Obras", aprobada por la Resolución de Alcaldía N° 230 de fecha 04.10.2017. |
|
|
28/01/2019 |
Resolución N° 007-2019-INVERMET-SGP |
Designar al Comité de Recepción de la Obra denominada: "Reparación de Puente de Carretera en el Puente El Ejercito (Cauce del Río Rímac), en la localidad de Lima, Distrito de Lima, Provincia de Lima, Departamento de Lima", con Código 2432124. |
|
|
28/01/2019 |
Resolución N° 006-2019-INVERMET-SGP |
Aprobar la Modificación Convencionalal Contrato N° 001-2018- INVERMET-BIENES, para la Adquisición de Bienes para Equipamiento del Proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana mediante el Sistema de Video vigilancia en las Instituciones Educativas Públicas de los niveles de Educación Primaria y Secundaria del Distrito de Lima, Provincia de lima - Lima", con Código N°242588, según los protocolos de los cambios, los mismos que corren en anexo y forman parte integrante de la presente resolución. |
|
|
21/01/2019 |
Resolución N° 005-2019-INVERMET-SGP |
Aprobar el reporte de "Anexo de Responsables del manejo de Cuentas Bancarias" de fecha 21/01/2019, que detalla a los responsables titulares designados para el manejo de las cuentas bancarias de la UE 500235-Fondo Metropolitano de Inversiones-INVERMET, dicho anexo forma parte integrante de la presente Resolución. |
|
|
18/01/2019 |
Resolución N° 004-2019-INVERMET-SGP |
Aprobar el Plan Anual de Contrataciones del Año Fiscal 2019- PAC 2019, del Fondo Metropolitano de Inversiones- INVERMET, el mismo que corre en Anexo adjunto y forma parte de la presente resolución. |
|
|
16/01/2019 |
Resolución N° 003-2019-INVERMET-SGP |
Declarar IMPROCEDENTE las solicitudes de Ampliaciones de plazo N° 01 y 02, por 41 y 33 días calendario respectivamente, presentadas por el contratista firma EECOL ELECTRIC PERU S.A.C. en la ejecución del Contrato N° 003-2018-INVERMET-BIENES, para la Adquisición de bienes para el Equipamiento del proyecto "Mejoramiento de Seguridad Ciudadana y Patrullaje Tecnológico, mediante el Sistema de Video Vigilancia Ciudadana, Cercado de Lima - Distrito de Lima- Provincia de Lima- Región Lima", con código N° 2404535, de acuerdo con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. |
|
|
16/01/2019 |
Resolución N° 002-2019-INVERMET-SGP |
Declarar fundada la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 solicitada por el Consorcio San Martín, aprobando la ampliación de Plazo N° 02, por 10 días calendario, en el Contrato N° 003-2018-INVERMET-SUPERVISIÓN, para la Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de Rehabilitación de Pistas y Veredas en el cuadrante del Jr. Ancash, Jr.Maynas, Jr. Junín y Av. Sebastián Lorente. en la Zona del Barrios Altos Distrito de Lima, Provincia de Lima- Lima", con código N° 297324, por la suma de S/ 375,829.91 incluido IGV., y por el plazo de ejecución de 240 días calendario, difiriendo la culminación del plazo contractual, hasta el 28.03.2019, debiendo reconocerse los mayores costos de dichos servicios, los mismos que serán cuantificadas por la Gerencia de Proyectos, de acuerdo a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. |
|
|
16/01/2019 |
Resolución N° 001-2019-INVERMET-SGP |
Autorizar la apertura del Fondo Fijo para Caja Chica para el año 2019, del Fondo Metropolitano de Inversiones -INVERMET, por la suma de S/10,500.00, equivalente a 2.5 UIT vigente en el año 2019. |
|
