RESOLUCIONES DE LA SECRETARIA GENERAL PERMANENTE 2015

FECHA DOCUMENTO DESCRIPCIÓN ARCHIVO
30/12/2015 Resolución N° 288-2015-INVERMET-SGP Autorizase una Modificación Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático Institucional del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET para el Año Fiscal 2015, de acuerdo al detalle del Anexo N° 01 adjunto.
30/12/2015 Resolución N° 287-2015-INVERMET-SGP Autotizase una Modificación Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático Institucional del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET para el Año Fiscal 2015, de acuerdo al detalle del Anexo N° 01 adjunto.
29/12/2015 Resolución N° 286-2015-INVERMET-SGP Aprobar la modificación del Manual de Organización y Funciones - MOF del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, a fin de incluír en las funciones específicas del cargo de "Asesor" de la Secretaría General Permanente, los numerales 2.6, 2.7 y 2.8, quedando actualizadas las funciones de dicho cargo de acuerdo al anexo adjunto que forma parte integrante de la presente Resolución.
28/12/2015 Resolución N° 285-2015-INVERMET-SGP APROBAR la Directiva N° 003-2015-INVERMET-SGP "Normas de Austeridad-Disciplina y Calidad en el Gasto Público en el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET - para el año fiscal 2016", el mismo que contiene la siguiente estructura: I)OBJETIVO; II) FINALIDAD; III) BASE LEGAL; IV) ALCANCE; V) VIGENCIA; VI) 9 DISPOSICIONES GENERALES; VII) 7 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS; VII) 6 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS; IX) DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y; X) RESPONSABILIDADES que en anexo forma parte integrante de la presente Resolución.
28/12/2015 Resolución N° 284-2015-INVERMET-SGP OTORGAR al servidor LUIS GUILLERMO RUÍZ ROJAS ampliación de la licencia sin goce de remuneraciones concedida mediante Resolución N° 002-2014-INVERMET-OAF, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016.
28/12/2015 Resolución N° 283-2015-INVERMET-SGP APROBAR la Ampliación de Plazo N° 01 por 18 (dieciocho) días calendario en el Contrato N° 006-2015-INVERMET-SERVICIOS. celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y el Consorcio Supervisor Manzanilla, para la supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. FELICIANO DE LA VEGA Y DE LA CALLE 6 TRAMO AV. SAN PABLO - AV. NICOLÁS AYLLÓN Y DE LOS ACCESOS PEATONALES A LOS BLOKS C21, D17, G15, G16, G22 Y G23 DE LA URBANIZACIÓN LIMA II MANZANILLA, EN EL DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA" (SNIP N° 213012); hasta por el monto de S/. 7,200.00, conforme a los motivos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.
21/12/2015 Resolución N° 282-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Liquidación del Contrato N° 001-2014-INVERMET-OBRA, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y Consorcio VIL para la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL A.H. EL CALIZAL DE LAS LOMAS DE CARABAYLLO DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA-LIMA" (SNIP N° 262566); por un monto autorizado de S/. 916,389.72 y un saldo de S/. 47,889.72; conforme al detalle pormenorizado contenido en el Anexo resumen de Liquidación de obra adjunta, elaborado por la Coordinación General de Obras, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.
21/12/2015 Resolución N° 281-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Liquidación Final del Contrato N° 044-2014-INVERMET-OBRA, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y Consorcio Unión para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO EN LOS AA.HH. AMPLIACION DE LOS CONSTRUCTORES Y PI NUEVA ALIANZA SECTOR CERRITO ALEGRE DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA" (SNIP N° 265929); por un monto autorizado de S/. 1'066,581.44 y un saldo a favor de S/. 41,081.44; conforme al detalle pormenorizado contenido en el Anexo resumen de Loquidación de obra adjunta, elaborado por la Coordinación General de Obras, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.
18/12/2015 Resolución N° 280-2015-INVERMET-SGP Aprobar el Manual de Procedimientos Administrativos - MAPRO, de las Obras por Encargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, que contienen flujogramas, descripción de los macroprocesos y demás aspectos técnicos, el mismo que corre como Anexo adjunto y forma parte integrante de la presente Resolución.
15/12/2015 Resolución N° 279-2015-INVERMET-SGP Aprobar el Plan Anual de Supervisión de Contratos con participación de la Inversión Privada para el año 2016, el mismo que comprende la supervisión de 17 contratos y 2378 acciones de supervisión resumidos en el informe N° 146-2015-GSC, el cual se encuentra debidamente sustentado en los Informes y sus anexos i) N° 021-2015-FEAG: ii) N° 079-2015-GSC/VNL-LAM; iii) N° 101-2015-GSC/PEFT/JAGC; iv) N° 049-2015-GSC/AMM; v) N° 010-2015-GSC/AJP/MME; vi) N° 079-2015-GSC/LA/MACI; vii) N° 012-2015-GSC/TLO-SFS; viii) N° 09-2015-GSC/SSHH/MME; ix) N° 07-2015-GSC/GASOCENTROSUR/MME; x) N° 08-2015-GSC/GASOCENTRO NORTE/MME; xi) N° 048-2015-GSC/AMM; xii) N° 047-2015-GSC/AMM; xiii) N° 012-2015-GSC/AMM/KMG/JPO; xiv) N° 056-2015-GSC/STP-TVL-SFC; xv) N° 058-2015-GSC-STP-PM-SFS; xvi) N° 060-2015-GSC/STP-LVE-SFS, y; xvii) N° 062-2015-GSC/STP-LBI-SFS, los mismos que forman parte integrante de la presente resolución.
15/12/2015 Resolución N° 278-2015-INVERMET-SGP Designar al Comité de Recepción de la Obra: Obra "MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL AA.HH. LA CUMBRE DEL PROGRESO, DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA" (SNIP N° 264014)
14/12/2015 Resolución N° 277-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Liquidación Final del Contrato N° 038-2014-INVERMET-OBRA, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y Consorcio Puente Piedra para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN EL PASAJE A, PASAJE 11, PASAJE 15 (TRAMO MZ K LT 3 - MZ L LT 3) Y CALLE A (TRAMO MZ A LT 1 - MZ A LT 7), DEL AA. HH. LIMA (SNIP N° 269867); por un monto autorizado de S/. 1'016,388.72 y un saldo a favor del Contratista de S/. 39,738.69; conforme al detalle pormenorizado contenido en el Anexo resumen de Liquidación de obra adjunta, el mismo que forma parte integrante de la presente resolución.
10/12/2015 Resolución N° 276-2015-INVERMET-SGP Conformar el Comité Especial Permanente que tendrá a su cargo la elaboración de las bases, la organización, conducción y ejecución de los procesos de selección para la contratación de bienes y servicios (incluyendo servicios en general y consultorías no relacionadas con obras), bajo la modalidad de Adjudicaciones de Menor Cuantía y Adjudicaciones Directas Selectivas.
30/11/2015 Resolución N° 274-2015-INVERMET-SGP Designar al Comité de Recepción de la Obra: Obra "Mejoramiento de Taludes y Vías de Acceso en Zonas de Riesgo por Deslizamiento, del AA.HH. El Paraíso, Distrito de Carabayllo, Provincia de Lima - Lima" con Código SNIP N° 259208.
27/11/2015 Resolución N° 273-2015-INVERMET-SGP Autorizar el préstamo de los 04 vehículos de propiedad de INVERMET, por el periodo de 90 (noventa) días calendario, bajo la modalidad de Contrato de Comodato, a favor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, cuyas características de dichos vehículos se establecen en el anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente resolución.
25/11/2015 Resolución N° 272-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Liquidación Final del Contrato N° 039-2014-INVERMET-OBRA, entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y Consorcio Vista Alegre, para ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO EN LOS PASAJES 1, 2, 3, 4, 5 Y 10 DEL AA.HH. AMPLIACIÓN VISTA ALEGRE I Y EN EL PASAJE 1, CALLE B Y F - MZ. I LT. 1-3 - DEL AA.HH. VIRGEN DEL CARMEN, PROVINCIA DE LIMA - LIMA" (SNIP N° 269517); la obra tiene un costo total autorizado de S/. 1'081,319.20 y un saldo a favor S/. 35,069.20; conforme al detalle pormenorizado contenido en el Anexo resumen de Liquidación de obra adjunta, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.
23/11/2015 Resolución N° 271-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Liquidación Final del Contrato de Supervisión N° 010-2014-INVERMET-SUPERVISIÓN, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y el Sr. Eugenio Alfonso Delgado Navarrete, para la Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de Taludes y Vías de Acceso en Zonas de Riesgo de la UCV 55, 174B y 176B, Distrito de Ate, Provincia de Lima - Lima" (SNIP N° 235697); hasta por un monto autorizado de S/. 99,994.60 y un saldo a favor de S/. 9,000.00; conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución y al detalle pormenorizado establecido en el Anexo adjunto elaborado por la Coordinación General de Obras, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.
18/11/2015 Resolución N° 270-2015-INVERMET-SGP Disponer a todas las unidades orgánicas del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, que brinden las facilidades necesarias a los miembros del Equipo de Inventario Físico de Bienes Patrimoniales y de Existencias 2015, para el desarrollo de la función encomendada.
18/11/2015 Resolución N° 269-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Liquidación Final del Contrato N° 035-2014-INVERMET-OBRA, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y Consorcio Logistic, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de Taludes y Vías de Accesp en Zonas de Riesgo por Deslizamiento en los AA.HH. Cerro Cajamarca y Cerro Primavera, Distrito de Puente Piedra, Provincia de Lima - Lima" (SNIP N° 268412); por un monto autorizado de S/.865,532.61 y un saldo a favor de S/. 71,500.64; conforme al detalle pormenorizado contenido en el Anexo adjunto, elaborado por la Coordinación General de Obras (e), el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.
17/11/2015 Resolución N° 268-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Liquidación Final del Contrato de Obra N° 062-2014-INVERMET-OBRA, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y CORPORATION LOGISTIC SPECIALIZED & ADVISORYS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA S.R.L. para ejecución DEL A.H. ELIANE KARP DE TOLEDO, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA" (SNIP N°265865); por un monto autorizado de S/. 2'380,542.96 y un saldo a favor de S/. 56,729.04; conforme al detalle pormenorizado contenido en el Anexo adjunto, elaborado por la Coordinación General de Obras (e), el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.
17/11/2015 Resolución N° 267-2015-INVERMET-SGP Autorizase un Crédito Suplementario en el Presupuesto Institucional correspondiente al Año Fiscal 2015, del Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET, hasta por la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 1'420,000.00).
17/11/2015 Resolución N° 266-2015-INVERMET-SGP Designar al Comité de Recepción de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. FELICIANO DE LA VEGA Y DE LA CALLE 6, TRAMO AV. SAN PABLO AV. NICOLAS AYLLON Y DE LOS ACCESORES PEATONALES A LOS BLOCKS: C21, D17, G15, G16, G22 Y G23 DE LA URB. LIMA III MANZANILLA, EN EL DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA" (SNIP N° 213012).
16/11/2015 Resolución N° 265-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Ampliación de Plazo N° 02, por 20 días calendario en el contrato N° 005-2015-INVERMET-OBRA, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y FM CONTRATISTAS GENERAL S.R.L. para la EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO A ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL AA.HH. LA CUMBRE DEL PROGRESO, DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA" (SNIP N° 264014), conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.
11/11/2015 Resolución N° 264-2015-INVERMET-SGP Rectificar con efecto retroactivo el artículo 1° de la Resolución N° 265-2013-INVERMET-SGP, de fecha 06 de diciembre de 2013.
09/11/2015 Resolución N° 263-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Liquidadción Final del Contrato de Obra N° 058-2014-INVERMET-OBRA, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y Consorcio Santo Domingo, con el objeto de contratar la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DE TALUDES EN LA CALLE 20 DE JULIO (TRAMO CALLE LOS JAZMINES - PASAJE. BUENOS AIRES), EN EL PASAJE SN (TRAMO MZ U LT 3 MZ O LT 7) Y EN LA CALLE 20 DE JULIO (TRAMO MZ N LT 2 MZ M LT 2), DEL AA.HH. LOS JAZMINES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVICNIA DE LIMA - LIMA" (SNIP N° 268897); por un monto autorizado de S/. 1'127,944.84 y un saldo a favor de S/. 50,018.30; conforme al detalle pormenorizado contenido en el Anexo adjunto, elaborado por la Coordinación General de Obras (e), el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.
05/11/2015 Resolución N° 262-2015-INVERMET-SGP Autorizase una Modificación Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático Institucional del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET para el Año Fiscal 2015, de acuerdo al detalle del Anexo N° 01 adjunto.
29/10/2015 Resolución N° 261-2015-INVERMET-SGP Autorizase una Modificación Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático Institucional del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET para el Año Fiscal 2015, de acuerdo al detalle del Anexo N° 01 adjunto.
27/10/2015 Resolución N° 260-2015-INVERMET-SGP Autorizase una Modificación Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático Institucional del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET para el Año Fiscal 2015, de acuerdo al detalle del Anexo N° 01 adjunto.
19/10/2015 Resolución N° 259-2015-INVERMET-SGP Autorizar la inclusión en el Plan Operativo Institucional del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, para el año 2015, la elaboración de un (01) estudio de pre inversión a nivel de perfil denominado "Mejoramiento e Implementación de la Sede Central del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, en el Distrito de Jesús María, Provincia de Lima - Lima", con un valor referencial de S/.77,000.00, según el detalle que corre como Anexo N° 01 de la presente resolución.
19/10/2015 Resolución N° 258-2015-INVERMET-SGP Precisar que la encargatura de la Oficina de Administración y Finanzas otorgada al Señor Juan Francisco Herrera Noblecilla, mediante la Resolución N° 014-2015-CD del Comité Directivo, de fecha 08 de julio del 2015, la realizará en adición al nuevo Contrato Administrativo de Servicios N° 038-2015-INVERMET-CAS.
14/10/2015 Resolución N° 257-2015-INVERMET-SGP Autorizar la inclusión en el Plan Operativo Institucional del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, para el año 2015, la actualización de un (01) estudio de pre inversión a nivel de perfil denominado "Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura de la Unidad de Terapia Física, Rehabilitación, Geriátrica y Servicios Complementarios del Albergue Municipal María Rosario Araoz, Provincia de Lima, Lima", con código SNIP 115496, con costo cero (0), atendiendo a que el mismo será elaborado por personal de planta de la entidad, según el detalle que corre como Anexo N° 01 de la presente resolución.
07/10/2015 Resolución N° 256-2015-INVERMET-SGP Autorizarse una Modificación Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático Institucional del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET para el Año Fiscal 2015, de acuerdo al detalle del Anexo N° 01 adjunto.
07/10/2015 Resolución N° 255-2015-INVERMET-SGP Autorizar la inclusión en el Plan Operativo Institucional del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, para el año 2015, de un (01) estudio de pre inversión a nivel de perfil denominado "Mejoramiento, rehabilitación y reapertura de la vía auxiliar de la Av. Los Héroes (ex Pachacutec) de pistas y veredas, desde la Av. Villa María hasta la Av. 26 de noviemnbre, Distrito de Villa María del Triunfo, Provincia de Lima, Lima" por un valor referencial de S/. 97,500.00, según eldetalle que corre como Anexo N° 01 de la presente Resolución.
06/10/2015 Resolución N° 254-2015-INVERMET-SGP Aprobar la ejecución de Adicional de Obra con deductivo vinculante respecto del Contrato N° 005-2015-INVERMET-OBRA, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. para la EJECUIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE TALUDES GY VÍAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL AA.HH. LA CUMBRE DEL PROGRESO, DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA" (SNIP N°°264014); por el monto de S/. 74,029.20 (incluído IGV); el mismo que representa un porcentaje de incidencia de 9.03% del monto del contrato original; conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.
02/10/2015 Resolución N° 253-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Ampliación de Plazo N° 01, por 25 días calendario en el Contrato N° 005-2015-INVERMET-OBRA. celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. para la EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL AA.HH. LA CUMBRE DEL PROGRESO, DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA" (SNIP N° 264014), conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.
28/09/2015 Resolución N° 252-2015-INVERMET-SGP Rectificar con efecto retroactivo el artículo primero de la Resolución N° 231-2015-INVERMET-SGP de fecha 17 de agosto de 2015.
25/09/2015 Resolución N° 251-2015-INVERMET-SGP Designar a los Responsables, Titular y Suplente, encargados de atender las solicitudes de información pública del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET.
24/09/2015 Resolución N° 250-2015-INVERMET-SGP Designar al Comité Especial encargado de la conducción del proceso de selección Adjudicación Directa Selectiva N° 010-2015-INVERMET-CE "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MÓVILES DEL FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET, POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL".
24/09/2015 Resolución N° 249-2015-INVERMET-SGP Autorizar la inclusión en el Plan Operativo Insitucional del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, para el año 2015, de un estudio de pre inversión a nivel de perfil denominado "Mejoramiento y Rehabilitación de pistas y veredas internas del cuadrante Av. Argentina, Av. Alfonso Ugarte, Jr. Enrique Meiggs y Jr. García Villón, Cercado de Lima, Provincia de Lima", por un total de S/. 87,500, de acuerdo al detalle que corre como Anexo N° 01.
24/09/2015 Resolución N° 248-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Liquidación Final del Contrato N° 040-2015-INVERMET-OBRA, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y Consorcio Villa para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL PASAJE A Y LA CALLE 4 DEL AH SIGLO XXI, SECTOR PRIMAVERA, Y LA AV. HUAROCHIRI, LOS PASAJES: LORETO, JUNÍN, SAN MARTÍN Y PERÚ DEL AH VILLA 2 DE ENERO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO" SNIP N| 276527); por un monto autorizado de S/. 1'004,328.24 y un saldo de S/: 39,861.01; conforme al detalle pormenorizado contenido en el Anexo resumen de Liquidación de obra adjunta, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.
23/09/2015 Resolución N° 247-2015-INVERMET-SGP Aprobar la reducción de prestaciones en el Contrato de Servicio N° 014-2013-INVERMET-SERV "SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA INVERMET POR 24 MESES", hasta por el importe de S/. 5,206.25, monto que se deducirá de las facturas correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2015, conforme a los motivos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.
18/09/2015 Resolución N° 246-2015-INVERMET-SGP Aprobar la ejecución de una prestación adicional vinculada con el Contrato de Servicios N° 001-2015-INVERMET-SERVICIOS de fecha 27 de abril de 2015, celebrado con COPISERVICE E.I.R.L.; hasta el importe de S/. 9,000.00 con un porcentaje de incidencia de 17.36% del monto de la orden original; por los motivos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.
17/09/2015 Resolución N° 245-2015-INVERMET-SGP Designar fedatarios del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET a partir de la fecha.
15/09/2015 Resolución N° 244-2015-INVERMET-SGP Rectificar con efecto retroactivo el artículo primero de la Resolución N° 237-2015-INVERMET-SGP de fecha 27 de agosto de 2015.
07/09/2015 Resolución N° 243-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Liquidación Final del Contrato N° 004-2015-INVERMET-OBRA, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y SIADEC INGENIEROS S.A.C. para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL A.H. LOS SOLIDARIOS DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA" (SNIP N° 254113); por un monto autorizado de S/. 864,249.31 y un saldo de S/. 42,811.17; conforme al detalle pormenorizado contenido en el Anexo resumen de Liquidación de obra adjunta, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.
07/09/2015 Resolución N° 242-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Liquidación Final del Contrato de Supervición N° 017-2014-INVERMET-SUPERVISIÓN, de fecha 16 de Julio del 2014, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y el CONSORCIO MACAPERI, para la Supervisión de la Obra "Mejoramiento de Taludes y Vías de Acceso en Zonas de Riesgo por Deslizamiento del A.H. San José, del Distrito de Carabayllo, Provincia de Lima - Lima", con Código SNIP N° 248914, con un monto final autorizado ascendente a la suma de S/. 16,294.36 (Diez y Seis Mil Doscientos Noventa y Cuatro con 36/100 Nuevos Soles), proveniente del monto equivalente al 10% del monto del contrato, por la aprobación de la Liquidación final de obra,ascendete a S/. 1,620 (Un Mil Seiscientos Veinte con 00/100 nuevos Soles) y del reajuste de precios por la suma de S/. 94.39 (Noventa y Cuatro, con 36/100 nuevos Soles), incluido el IGV.
02/09/2015 Resolución N° 241-2015-INVERMET-SGP Designar al Comité de Recepción de la Obra: "MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL A.H. EL CALIZAL DE LAS LOMAS DE CARABAYLLO DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA".
02/09/2015 Resolución N° 240-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Ampliación del Plazo N° 02, por 11 (once) días calendario en el Contrato N° 006-2015-INVERMET-OBRA, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y Consorcio Jaén, para ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR ACCESOS DE LOS PEATONALES A LOS BLOCKS. C21, D17, G15, G16, G22 Y G23 DE LA URB LIMA III MANZANILLA, EN EL DISTRITO DE LIMA. PROVINCIA DE LIMA - LIMA
31/08/2015 Resolución N° 239-2015-INVERMET-SGP Autorizarse una Modificación Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático Institucional del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET para el Año Fiscal 2015.
27/08/2015 Resolución N° 238-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Reducción de prestaciones de Contrato de Bienes N° 004-2014-INVERMET-BIENES, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION S.A.C., correspondiente al Papel Higiénico Blanco 9.6 x 10 cm 35 MT, doble hoja, en la cantidad de 11,320, por un monto de S/. 9,961.60 (Nueve Mil Novecientos Sesenta y Uno con 60/100 nuevos soles), incluido IGV; monto que equivale al 14.86% del monto del Contrato Original, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.
27/08/2015 Resolución N° 237-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Liquidación Final del Contrato de Supervisión N° 039-2014-INVERMET-SUPERVISION, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y el Sr. MIGUEL SALAZAR ZEVALLOS, para la Supervisión de la Obra: " MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTOS EN LOS AA.HH. LOS ROSALES DE CARABAYLLO, LA VOZ DE ISRAEL Y LA FLOR, SEGUNDA ETAPA (S1), DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA", (SNIP N° 255716); hasta por un Monto autorizado de S/. 36,560.10 y un saldo a favor de S/. 3,600.00; conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución y al detalle pormenorizado establecido en el Anexo; el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.
27/08/2015 Resolución N° 236-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Ampliación de Plazo N° 01, por 07 (Siete) días Calendarios en el Contrato de Obra N° 006-2015-INVERMET-OBRA, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y CONSORCIO JAEN para ejecución de la Obra "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTUCTURA VIAL del Jr. FELICIANO DE LA VEGA y DE LA CALLE 6, TRAMO Av. SAN PABLO, Av. NICOLAS AYLLON y DE LOS ACCESOS PEATONALES A LOS BLOCKS: C21; D17; G15; G16; G22; y G23 DE LA Urb. LIMA III, MANZANILLA, EN EL DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA" (SNIP N° 213012), conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.
26/08/2015 Resolución N° 235-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Quinta Modificación del Plan Anual de Contrataciones del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET correspondiente al Año Fiscal 2015, a fin de incluir y excluir los procesos de selección detallado en el Anexo, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.
17/08/2015 Resolución N° 234-2015-INVERMET-SGP El Alta de una ((01) Cámara Fotográfica Digital, por la causa de reposición, por un valor al mes de Junio del 2015, ascendente a S/. 250.00 cuyos detalles se señalan en el Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.
17/08/2015 Resolución N° 233-2015-INVERMET-SGP Autorizar la Inclusión en el Plan Operativo Institucional del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, para el año 2015, un estudio de pre inversión a nivel de perfil denominado "Espacio Cultural Amazonas", por un valor referencial de S/. 87,500.
17/08/2015 Resolución N° 232-2015-INVERMET-SGP Autorizar la inclusión en el Plan Operativo Institucional del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, para el año 2015; de nueve estudios de pre inversión a nivel de perfil denominados "MEJORAMIENTO y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL MODULO Siglo XXI ANCON, en el Distrito de ANCON, Provincia de Lima - Lima", valor referencial S/. 20,000; "MEJORAMIENTO y AMPLIACION de los SERVICIOS del MODULO Siglo XXI TUNGASUCA, en el Distrito de CARABAYLLO, Provincia de Lima - Lima", valor referencial S/. 13,000; "MEJORAMIENTO y AMPLIACION de los SERVICIOS DEL MODULO Siglo XXI TAHUANTINSUYO, en el Distrito de INDEPENDENCIA, Provincia de Lima - Lima", valor referencial S/. 13,000; "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL MODULO Siglo XXI LA PASCANA, en el Distrito de COMAS, Provincia de Lima - Lima", valor referencial S/. 13,000; " MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL MODULO Siglo XXI Villa EL SALVADOR, en el Distrito de VILLA EL SALVADOR, Provincia de Lima - Lima", valor referencial S/. 13,000; "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SEVICIOS DEL MODULO Siglo XXI SAN JUAN DE MIRAFLORES, en el Distrito de SAN JUAN DE MIRAFLORES, Provincia de Lima - Lima", valor referencial S/. 13,000; "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION de los SERVICIOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO EMILIO SANCHEZ SALAZAR, en el Distrito de LIMA, Provincia de Lima - Lima", valor referencial S/. 13,000; "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO BELLO HORIZONTE DE MANCHAY, en el Distrito de PACHACAMAC, Provincia de Lima - Lima", valor referencial S/. 13,000. "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO VISTA ALEGRE, en el Distrito de PACHACAMAC; Provincia de Lima - Lima", valor referencial S/. 13,000.
17/08/2015 Resolución N° 231-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Liquidación Final del Contrato de Obra N° 054-2014-INVERMET-OBRA, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y GRUPO ENERGIA y CONCRETO S.A.C., con el objeto de contratar la ejecución de la Obra "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARIATEGUI PERUANOS UNIDOS, SECTOR EL MIRADOR, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA" (SNIP N° 229234); por un monto autorizado de S/. 414,222.43 y un saldo de S/. 22,661.96; conforme al detalle pormenorizado, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.
13/08/2015 Resolución N° 230-2015-INVERMET-SGP Autorizase una Modificación Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático Institucional del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, para el año Fiscal 2015, de acuerdo al detalle del Anexo N° 01.
13/08/2015 Resolución N° 229-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Liquidación Final del Contrato de Supervisión N° 052-2014-INVERMET-SUPERVISION, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET Y CONSORCIO SUPERVISION SAN JUAN, para la Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PERUANOS UNIDOS SECTOR B, MARIA JESUS ESPINOZA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA" (SNIP N° 238381); hasta por un monto autorizado S/. 32,400.00 y un saldo a favor del contratista de S/. 3,240.00; incluido el IGV; conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución y al detalle pormenorizado establecido en el Anexo adjunto, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.
13/08/2015 Resolución N° 228-2015-INVERMET-SGP Rectificar con efecto retroactivo, la Resolución N° 184-2015 - INVERMET-SGP del 03 de Junio del 2015, la cual aprobó la Liquidación Final del Contrato de Obra N° 051-2014-INVERMET-OBRA, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y el CONSORCIO SUR, con el objeto de contratar la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LOS AA.HH. LOS ROSALES DE CARABAYLLO, LA VOZ DE ISRAEL Y LA FLOR SEGUNDA ETAPA (S1), DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA" (SNIP N° 255716); con un monto autorizado de S/. 384,933.76 y un saldo a favor de S/ 15,921.76; conforme al detalle pormenorizado, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.
13/08/2015 Resolución N° 227-2015-INVERMET-SGP Designar al Comité de recepción de la Obra: "MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN EL PASAJE A, PASAJE 11, PASAJE 15 (TRAMO Mz: K, Lt: 3 - Mz: L, Lt: 3) Y CALLE: A (TRAMO Mz: A, Lt: 1 - Mz: A, Lt: 7), DEL AA.HH. PARTICIPACIÓN PUENTE PEDRINA DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA" (SNIP N° 269867) Y "MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO EN LOS AA.HH. AMPLIACIÓN DE LOS CONSTRUCTORES Y PI NUEVA ALIANZA, SECTOR CERRITO ALEGRE DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA" SNIP N° 265929).
13/08/2015 Resolución N° 226-2015-INVERMET-SGP Recomponer el Comité Especial Permanente que tendrá a su cargo la elaboración de las bases, la organización, conducción y ejecución de los procesos de selección para la contratación de bienes y servicios (incluyendo servicios en general y consultorías no relacionadas con obras), bajo la modalidad de Adjudicaciones de Menor Cuantía y Adjudicaciones Directas Selectivas.
07/08/2015 Resolución N° 225-2015-INVERMET-SGP Aprobar la conformación del Comité encargado de la elaboración y aprobación del Listado y priorización de obligaciones derivadas de sentencias con calidad de Cosa Juzgada.
04/08/2015 Resolución N° 224-2015-INVERMET-SGP Designar a los Responsables, Titular y Suplente, de brindar la información publica del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET.
03/08/2015 Resolución N° 223-2015-INVERMET-SGP Aprobar el Reporte "Anexos de Responsables del Manejo de Cuentas Bancarias", en el que se detalla a los nuevos responsables Titulares y Suplentes designados para el manejo de las Cuentas Bancarias del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, que forma parte de la presente resolución.
30/07/2015 Resolución N° 222-2015-INVERMET-SGP Autorizar la inclusión en el Plan Operativo Institucional del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, para el año 2015, de dos estudios de pre inversión a nivel de perfil denominados "Escuelas Móviles MuniNet a nivel de Lima Metropolitana" y "Sistema Munigym a nivel de Lima Metropolitana", por un valor referencial de S/. 30,000.00 cada uno.
21/07/2015 Resolución N° 221-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Directiva N° 002-2015-INVERMET-SGP, denominada "Procedimientos para la Constitución, Control, Uso y Reposición del Fondo para Caja Chica del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET", la misma que forma parte integrante de la presente Resolución.
21/07/2015 Resolución N° 220-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Liquidación Final del Contrato de Obra N° 026-2014-INVERMET-OBRA, entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y el CONSORCIO VITARTE; para ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO DE LA UCV 55, 174B y 176B, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA" (SNIP N° 235697); por un monto autorizado de S/. 1'450,680.48 y un saldo a favor de S/. 48,567.92; conforme al detalle pormenorizado; el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.
21/07/2015 Resolución N° 219-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Liquidación Final del Contrato de Obra N° 060-2014-INVERMET-OBRA, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y el ATICSA CONTRATISTAS SRL, con el objeto de contratar la ejecución de la Obra "MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LOS PASAJES B, C, JUAN PABLO, SAN MARTIN, SN (ENTRE LA Mz: H2-I3), CALLE SANTA ROSA y PROLONGACIÓN Av. SAN MARTIN DEL AA.HH. JUAN PABLO II, 5ta. ETAPA, SECTOR 1, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA", (SNIP N° 267942); por un monto autorizado de S/. 790,546.00 y un saldo de S/. 33,242.35; conforme al detalle pormenorizado, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.
21/07/2015 Resolución N° 218-2015-INVERMET-SGP Autorizar la baja de 147 bienes patrimoniales, de propiedad de INVERMET, por la causal de Obsolescencia técnica y Mantenimiento o reparación onerosa respectivamente; con un Valor Total inicial S/. 142,975.09 y un Valor neto de depreciación de S/. 10,961.18; cuyos detalles forman parte integrante de la presente Resolución.
10/07/2015 Resolución N° 217-2015-INVERMET-SGP Reconformar el Comité de Recepción de la Obra: MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL AA.HH. VISTA ALEGRE, DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, LIMA , PROVINCIA DE LIMA - LIMA" (SNIP N° 247836).
10/07/2015 Resolución N° 216-2015-INVERMET-SGP Autorizase una Modificación Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático Institucional del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET para el año Fiscal 2015.
09/07/2015 Resolución N° 215-2015-INVERMET-SGP Aprobar administrativamente el Expediente Técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA, LAS LOMAS DE PALAO - COVILLPA, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA"; (SNIP N° 238108), con un presupuesto de obra ascendente a S/ 1'418,968.55, con precios vigentes a Mayo del 2015.
09/07/2015 Resolución N° 214-2015-INVERMET-SGP Aprobar administrativamente el Expediente Técnico del Proyecto: Mejoramiento de Taludes y Vías de Acceso en Zonas de Riesgo de las UCV Casa Huerto Nueva Esperanza y UCV 158 C, Distrito de Ate, Provincia de Lima - Lima"; con código SNIP N° 236564; con un presupuesto de Obra ascendente a S/. 1'713,298.00 (Un Millón Setecientos Trece Mil Doscientos Noventa y Ocho con 00/100 Nuevos Soles), incluye IGV, con recios referidos al mes de Abril del 2015, con un plazo de ejecución de 120 días calendario.
09/07/2015 Resolución N° 213-2015-INVERMET-SGP Modificar el articulo 3° de la Resolución N° 320-2014-INVERMET-SGP del 27 de noviembre del 2014, acto por el cual se dispuso la Intervención Económica de la Obra: "Recuperación de la Plaza de la Bandera en los Distritos de Pueblo Libre, Cercado de Lima y Breña"; derivada del contrato N° 011-2014-INVERMET-OBRA de fecha 07 de Abril del 2014, suscrita entre el Fondo Metropolitano de Inversiones-INVERMET y el Consorcio VILLA.
01/07/2015 Resolución N° 212-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Liquidación Final del Contrato de Supervisión N° 042-2014- INVERMET-SUPERVISION, entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y CONSORCIO SUPERVISION LIMA, para la Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DEL AA HH AMPLIACION SANTA MARIA, PARCELA 2 -SECTOR PROLONGACION- SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA- LIMA" (SNIP N° 241847); hasta por un monto autorizado de S/.27,000.00 incluido el !GV; conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución y al detalle pormenorizado establecido en el Anexo adjunto, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.
01/07/2015 Resolución N° 211-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Liquidación Final del Contrato de Supervisión N° 021-2014- INVERMET-SUPERVISIÓN, entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y CONSORCIO MACAPERI, para la Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTOS DEL AA.HH. SAN GABRIEL SECTOR 25 DE DICIEMBRE Y PEDRO LABARTHE DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA- LIMA" (SNIP N° 251125); hasta por un monto autorizado de S/. 36,220.53 incluido el IGV; conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución y al detalle pormenorizado establecido en el Anexo adjunto, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.
01/07/2015 Resolución N° 210-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Liquidación Final del Contrato de Obra N° 059-2014- INVERMET-OBRA, de fecha 03 de Diciembre del 2014, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y la firma GRASS INGENIEROS SAC., para la Ejecución de la Obra: "Mejoramiento de Taludes en las Zonas de Riesgo por Deslizamiento, en el AA.HH. Peruanos Unidos Sector B María Jesús Espinoza, del Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia de Lima, Lima", con Código SNIP N° 238381, estableciendo un monto autorizado de S/. 695,511.89 (Seis Cientos Noventa y Cinco Mil Quinientos Once con 89/100 Nuevos Soles) incluido él IGV; (ii) Un saldo a favor del contratista por la suma de S/. 30,747.91 (Treinta Mil Setecientos Cuarenta y Siete con 91/100 Nuevos Soles) incluido el IGV, conforme a lo establecido en el cuadro resumen de la liquidación cuyo detalle pormenorizado se encuentra contenido en el anexo adjunto, el mismo que forma parte integrante de la presente resolución.
01/07/2015 Resolución N° 209-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Liquidación Final del Contrato de Supervisión N° 023-2014- INVERMET-SUPERVISIÓN, entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y Consorcio EDN-ESSAMBLE, para la Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL AH. CERRO DE LAS ÁNIMAS Y CENTRO POBLADO LOS EUCALIPTOS, DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA- LIMA" (SNIP 250281); hasta por un monto autorizado de S/. 40,886.49 incluido el IGV; conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución y al detalle pormenorizado establecido en el Anexo adjunto, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.
01/07/2015 Resolución N° 208-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Liquidación Final del Contrato de Supervisión N° 016-2014- INVERMET-SUPERVISIÓN, entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y Consorcio Macaperi, para la Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO DE TALUDES EN LAS ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL AH. MORIHISA AHOKI Y SOL NACIENTE DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA" (SNIP N° 251354); se liquida el contrato por un monto autorizado de S/. 24,514.61 incluido el IGV; conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución y al detalle pormenorizado establecido en el Anexo adjunto, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.
01/07/2015 Resolución N° 207-2015-INVERMET-SGP Designar a los Responsables, Titular y Suplente, de brindar la información pública del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET.
01/07/2015 Resolución N° 206-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Liquidación Final del Contrato de Supervisión N° 002-2009-SERV entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y el Consorcio conformado por Espinoza Lira Ingenieros S.A., lng. Ramón Espinoza Palacios y el lng. Jorge Eduardo Juárez Eyzaguirre para la Supervisión de la Obra "Concesiones de los Gasocentros Norte y Sur para el Abastecimiento de Combustible de las Unidades de Transporte del Corredor Segregado de Alta Capacidad (COSAC 1)" POR EL MONTO DE US$ 190,000.00 (Ciento Noventa Mil y 00/100 Dólares Americanos) por el plazo de 240 días efectivos y un saldo a favor de US$ 19,000.00 (Diecinueve Mil y 00/100 Dólares Americanos), conforme al detalle contenido en el Anexo adjunto, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.
02/07/2015 Resolución N° 205-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Liquidación Final del Contrato de Supervisión N° 024-2014- INVERMET-SUPERVISIÓN, de fecha 07 de Agosto del 2014, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones- INVERMET y la Ingeniero Carla Noelia Pereira Mariños, para la Supervisión de la Obra ''Mejoramiento de Vías de Acceso en Zona de Riesgo por Deslizamiento en Psjes 1 SN, A1, A2, A4, 86 del Sector la Pradera y los Psjes 2,3,4 y 5 del Sector Sto Domingo 23 de Marzo del A.H.PI Futuro 2000, Psje del Sector By el Psje SN del Sector C del A.H. PJ 20 de Enero, del Distrito de San Juan de Lurigancho- Lima" con Código SNIP N° 275319, con un monto final ascendente a la suma de S/. 33,938.03 (Treinta y Tres Mil Novecientos Treinta y Ocho con 03/100 Nuevos Soles), que incluye los reajustes autorizados e IGV, determinando un saldo a favor del supervisor, por la suma de S/. 398.89 (Trescientos Noventa y Ocho con 89/100 Nuevos Soles) incluido IGV, no existiendo retención de Garantía de Fiel Cumplimiento pendiente de devolución, habiéndose aplicado penalidades por la suma de S/. 158.45 (Ciento Cincuenta y Ocho con 45/100 nuevos Soles). conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa y al detalle establecido en el Anexo adjunto, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.
26/06/2015 Resolución N° 204-2015-INVERMET-SGP Autorizar la baja de una (01) Cámara Fotográfica Digital de placa 1190, de propiedad de INVERMET, por la causal de pérdida, robo o sustracción, con un valor de adquisición de S/. 503.36 y un valor neto de depreciación al mes de marzo de 2015, ascendente a SI. 243.39, cuyos detalles se señalan en el Anexo que se adjunta y forma parte integrante de la presente Resolución.
26/06/2015 Resolución N° 203-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Conformación de la Comisión de Programación y Formulación del Presupuesto Institucional del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, que tendrá a su cargo el desarrollo de los procesos para la Programación y Formulación del Presupuesto correspondiente al año Fiscal 2016, con una Perspectiva Multianual, la misma que estará integrada de la siguiente manera: 1. Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto, quien la presidirá. 2. Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas o su representante. 3. Especialista del Área de Logística. 4. Especialista del Área de Personal. 5. Gerente de Supervisión de Contratos o su representante. 6. Gerente de Proyectos o su representante. 7. Especialista de Planeamiento y Presupuesto, quien desempeñara el cargo de Secretario Técnico de la Comisión.
24/06/2015 Resolución N° 202-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Liquidación Final del Contrato de Supervisión N° 043-2014- INVERMET-SUPERVISIÓN, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y Consorcio Supervisor Lima, para la Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL A.H. P.I. NUEVO SAN JUAN PARCELA D, SECTOR 14 DE SETIEMBRE, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA- LIMA" (SNIP N° 267618); por un monto autorizado de S/. 30,374.99 incluido el IGV; conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución y al detalle pormenorizado establecido en el Anexo adjunto, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.
24/06/2015 Resolución N° 201-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Liquidación Final del Contrato de Supervisión N" 022-2013- INVERMET-SUPERVISIÓN, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y Manuel Antonio Delgado Moneada, para la Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO EN LA UCV 141A, UCV 139E Y UCV 139F, EN EL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA- LIMA" (SNIP N° 235925); por un monto autorizado de S/. 90,200.00 incluido el IGV y un saldo de S/.9,020.00 incluido el IGV; conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución y al detalle pormenorizado establecido en el Anexo adjunto, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.
24/06/2015 Resolución N° 200-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Liquidación Final del Contrato de Supervisión N°035-2014- INVERMET-SUPERVISIÓN, entre el Fondo Metropolitano de Inversiones- INVERMET y HCC INGENIERIA S.AC., para la Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO LIBERACIÓN- DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA- LIMA"(SNIP N° 240170); se líquida el contrato por un monto autorizado de S/.20,790.00 incluido el IGV; conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución y al detalle pormenorizado establecido en el Anexo adjunto, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.
22/06/2015 Resolución N° 199-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Liquidación Final del Contrato de Obra N°055-2014-INVERMET-OBRA, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y el Villegas Kanashiro Amparo Gabriela, con el objeto de contratar la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DEL AA.HH. AMPLIACION SANTA MARIA, PARCELA 2- SECTOR PROLONGACION- SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA" (SNIP N° 241847); por un monto autorizado de S/. 388,781.40 y un saldo de S/. 19,792.95; conforme al detalle pormenorizado contenido en el Anexo adjunto, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.
22/06/2015 Resolución N° 198-2015-INVERMET-SGP Desestimar la Ampliación de Plazo N° 01, por 87 (Ochenta y Siete) días calendario en el Contrato de Obra N" 056-2014-INVERMET-OBRA, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones -INVERMET y CONTRATAS E INFRAESTRUCTURA S.A.C- CONEINSAC para ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL A.H. VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA- LIMA" (SNIP N°247836); conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.
19/06/2015 Resolución N° 197-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Liquidación Final del Contrato de Supervisión N° 028-2014- INVERMET-SUPERVISIÓN, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y Elmer Salazar Marin, para la Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DEL AH 11 DE MAYO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA- UMA" (SNIP N o 229713), por un monto autorizado de S/. 30,583.26 incluido el IGV y un saldo a favor del Contratistas de S/. 231.40 incluido el IGV,conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución y al detalle pormenorizado establecido en el Anexo adjunto, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.
19/06/2015 Resolución N° 196-2015-INVERMET-SGP Modificar, en forma excepcional en el punto b) del numeral 7.4 del inciso VII de Disposiciones Específicas de la Directiva N° 001-2013- INVERMET-SGP "Procedimientos para el Otorgamiento de Dietas de Jos Directores del Comité Directivo del Fondo Metropolitano de Inversiones- INVERMET, la misma que quedaría redactada en los siguientes términos: “Procede a realizar la transferencia de fondos vía CCJ (Código de Cuenta lnterbancaria) y/o Cheque de Gerencia a cada Director; simultáneamente emite los recibos por el concepto de dietas, indicando la fecha de la Sesión, el importe a pagar por cada uno de los Directores
19/06/2015 Resolución N° 195-2015-INVERMET-SGP APROBAR la Ampliación de Plazo N" 01 por 18 (dieciocho) días calendario en el Contrato de Supervisión N° 054-2014-INVEHMET-SUPERVISION, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y el Consorcio Nstra Sra de la Consolación, para la supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS ESTRELLA SIMON BOLIVAR SECTOR III, LA MERCED Y SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL SECTOR 01, LA ENSENADA DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA- LIMA" (SNIP N"260183), cuyo monto de mayores servicios de supervisión será de SI. 4,000.00 (Cuatro Mil y 00/100 Nuevos Soles); conforme a los motivos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.
18/06/2015 Resolución N° 194-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Liquidación Final del Contrato de Supervisión No 030-2014- INVERMET-SUPERVISIÓN, de fecha 11 de setiembre del 2014, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y el CONSORCIO JCDF-CFVH, para la Supervisión de la Obra obra "Mejoramiento de Taludes y Vías de Acceso en Zonas de Riesgo por Deslizamiento de los AA.HH. Ramiro Prialé y Alameda de Carabayllo, del Distrito de Carabayllo, Provincia de Lima - Lima" con Código SNIP No 256433, con un monto fina! ascendente a la suma de S/. 43,769.32 (Cuarenta y Tres Mil Setecientos Sesenta y nueve con 32/100 Nuevos Soles), que incluye los reajustes autorizados e !GV, determinando un saldo a favor del supervisor, por la suma de SI. 119.32 (Ciento Diez y Nueve con 32/100 Nuevos Soles), no existiendo retención de Garantía de Fiel Cumplimiento pendiente de devolución, habiéndose aplicado penalidades por la suma de SI. 6,120.00 (Seis Mil Ciento veinte con 00/100 nuevos Soles) que ya fue descontada, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa y al detalle establecido en el Anexo adjunto, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.
17/06/2015 Resolución N° 193-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Liquidación Final del Contrato de Supervisión N° 020-2014-INVERMET-SUPERVISIÓN, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET y Consorcio MACAPERI; para la Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO PEATONAL EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL AA.HH. INTEGRACIÓN VIRGEN DE FATIMA, EN LOS PASAJES 5 y 9 DEL SECTOR NUEVA JERUSALEN II y EN EL PASAJE LA CUMBRE (ENTRE PSJE LA PENDIENTE Y LA CIMA), EN PSJE LA CUESTA (ENTRE LA CALLE 1 Y PSJE LA CIMA) Y PSJE LA PENDIENTE (ENTRE CALLE F y LA CIMA) DEL SECTOR AMPLIACIÓN 1 DE MAYO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA" (SNIP N° 270399); por un monto autorizado de S/. 35,060.88 incluido el IGV y un saldo de S/. 3,369.83 incluido IGV, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.
17/06/2015 Resolución N° 192-2015-INVERMET-SGP Declarar la NULIDAD de las Resoluciones de Secretaria General N° 111-2011-SGP, la Resolución N° 010-2012-SGP; conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.
12/06/2015 Resolución N° 191-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Directiva N° 001-2015-INVERMET-SGP denominada "Procedimientos de Ejecución de copias de Respaldo y Protección Antivirus en el Fondo Metropolitano de Inversiones . INVERMET".
11/06/2015 Resolución N° 190-2015-INVERMET-SGP Aprobar la ampliación de Plazo N° 02 por 20 (veinte) días calendarios de servicios de supervisión, en el Contrato de Supervisión N° 010-2014-INVERMET-SUPERVISIÓN, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y Eugenio Alfonso Delgado Navarrete, para la supervisión de "Mejoramiento de Taludes y Vías de Acceso en Zonas de Riesgo de la UCV 55, 174B y 176B, Distrito de Ate, Provincia de Lima - Lima" (SNIP N° 235697), cuyo monto de mayores servicios de supervisión será de S/. 3,634.40, conforme a los motivos expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.
11/06/2015 Resolución N° 189-2015-INVERMET-SGP APROBAR Ampliación de Plazo N° 01 por 35 (treinta y cinco) días calendarios de servicios de supervisión, en el Contrato de Supervisión N° 010-2014-INVERMET - SUPERVISIÓN, celebrado entre en fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y Eugenio Alfonso Delgado Navarrete, para la supervisión de "Mejoramiento de Taludes y Vías de acceso en Zonas de Riesgo de la UCV 55, 174B Y 176B, Distrito de Ate, Provincia de Lima - Lima" (SNIP N° 235697), cuyo monto de mayores servicios se supervisión será de S/. 6,360.20, conforme a los motivos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.
11/06/2015 Resolución N° 188-2015-INVERMET-SGP Autorizar la presentación Adicional N° 1, en el Contrato de Supervisión N° 022-2013-INVERMET-SUPERVISIÓN, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones- INVERMET y Manuel Antonio Delgado Moncada, por el monto de S/. 9,020.00, equivalente al 11.11% del monto contratado; conforme a los argumentos vertidos por la Coordinación de Obras y la Oficina de Administración y Finanzas.
10/06/2015 Resolución N° 187-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Liquidación Final del Contrato de Obra N° 052-2014-INVERMET-OBRA, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y CONSTRUCCIONES COMAFE S.A.C., con el objeto de contratar la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGOS POR DESLIZAMIENTOS EN LA AV. LAS FLORES DEL AA.HH. 27 DE MARZO AMPLIACIÓN LA ROCA II ETAPA, EN EL Jr., VIA 7 TRAMO: Mz: E, L. S/N DEL AA.HH. LAS LOMAS DE 27 DE MARZO Y EN EL PASAJE 9 TRAMO: PASAJE 6 - CALLAO d; DE LA A-F- BUENA VISTA 27 DE MARZO - VII ETAPA DEL DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - LIMA", (SNIP N° 265514); con un monto autorizado de S/. 790,581.42.
09/06/2015 Resolución N° 186-2015-INVERMET-SGP Nulidad de todos los actos administrativos que dieron lugar a la suscripción de las adendas por los cuales se prorrogaron los Contratos Administrativos de Servicios del año 2014.
04/06/2015 Resolución N° 185-2015-INVERMET-SGP Aprobar administrativamente el Expediente Técnico del Proyecto: "AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA DESDE LA ZONA 01 HASTA LA ZONA 06 DEL CERCADO, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA- LIMA" (SNIP N° 230140) con un presupuesto de obra ascendente a S/. 8'583,698.04, con precios vigentes a mayo de 2015.
03/06/2015 Resolución N° 184-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Liquidación Final del Contrato Obra N° 051-2014 CONSORCIO SUR AA.HH. Los Rosales de Carabayllo, La Voz de Israel y La Flor Segunda Etapa (S1) Carabayllo SNIP 255716.
02/06/2015 Resolución N° 183-2015-INVERMET-SGP Comité de Recepción de la Obra "Mejoramiento de Taludes en Zonas de Riesgo por Deslizamiento en el AA.HH. Estrella Simón Bolívar Sector III, La Merced y Señor de los Milagros del Sector 01 - La Ensenada, distrito de Puente Piedra - Lima SNIP 260183.
02/06/2015 Resolución N° 182-2015-INVERMET-SGP Comité de Recepción de la Obra "Mejoramiento de Taludes en Zonas de Riesgo por Deslizamiento en el AA.HH. Los Solidarios del distrito de Carabayllo SNIP 254113.
02/06/2015 Resolución N° 181-2015-INVERMET-SGP Liquidación Final de Contrato de Obra 046-2014 CONSORCIO SR. AMANCAES, Ejecución Obra AH 11 de Mayo en Distrito de San Juan de Lurigancho SNIP 229713.
01/06/2015 Resolución N° 180-2015-INVERMET-SGP Comité de Recepción de Obra: "Mejoramiento de Taludes y Vías de acceso en las Zonas de riesgo del AA.HH. Vista Alegre del distrito Puente Piedra, Provincia de Lima - Lima SNIP 247836.
28/05/2015 Resolución N° 179-2015-INVERMET-SGP Aprobar la liquidación Final del Contrato de Obra N° 047-2014-INVERMET-OBRA, entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y el CONSORCIO OMSERVI, con el objeto de contratar la ejecución de la Obra "MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL PSJE. S/N (TRAMO PSJE. 1 - PSJE. 7) DE LA A.F. COMITE 1 - LAS TERRAZAS II Y EN LOS PASAJES LAS GARDENIAS, LAS PALMERAS Y CARRETERA NVA. JERUSALEN (TRAMO PSJE. S/N - PSJE. LAS GARDENIAS) DE LA A.F. REINCORPORACION AL A.H. NUEVA JERUSALEN SECTOR A, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO", (SNIP N° 275333); por un monto autorizado de S/. 632,290.73 (Seiscientos Treinta y Dos Mil Doscientos Noventa con 73/100 Nuevos Soles) y un saldo a favor de S/. 24,347.51 (Veinticuatro Mil Trescientos Cuarenta y Siete con 51/100 Nuevos Soles).
28/05/2015 Resolución N° 178-2015-INVERMET-SGP Designar al Comité Especial para la conducción del Proceso de Selección para la Contratación de ejecución del Proyecto "Ampliación del servicio de seguridad ciudadana mediante el sistema de video vigilancia ciudadana, desde la zona 01 hasta la zona 06 del cercado, distrito de lima. Provincia de Lima", que corresponde al tipo de proceso de selección "Licitación Pública", el mismo que estaré integrado por los siguientes miembros titulares y suplentes..
27/05/2015 Resolución N° 177-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Liquidación Final del Contrato de Obra N° 045-2014-INVERMET-OBRA, celebrado entre el Fondo Metropolitano d Inversiones - INVERMET y Amparo Gabriela Villegas Kanashiro, con el objeto de contratar la ejecución de la Obra "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO LIBERACIÓN - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - LIMA" (SNIP N° 240170); por un monto autorizado de S/. 407,361.35 (Cuatrocientos Siete Mil Trescientos Sesenta y Uno con 35/100 Nuevos Soles) y (ii) con un saldo a favor de S/. 15,273.98 (Quince Mil Doscientos Setenta y Tres y 98/100 Nuevos Soles).
27/05/2015 Resolución N° 176-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Liquidación Final del Contrato de Supervisión N° 029-2014-INVERMET-SUPERVISION, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones-INVERMET y CONSORCIO JCDF-CFVH para la supervisión de la Obra "MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL AA.HH. INTEGRACIÓN SAN JOSÉ - SECTOR - SECTOR JOSE OLAYA - PASAJE 2,, ENTRE LA Mz: C, D, E, F y G, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA"; ( SNIP N° 270986); por un monto autorizado de S/. 30,000.00 (Treinta Mil con 00/100 Nuevos Soles); conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.
27/05/2015 Resolución N° 175-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Liquidación Final del Contrato de Obra N° 027-2014-INVERMET-OBRA, celebrado con la firma PROMOCIONES SERVICE S.R.L. para la Ejecución de la Obra: " Mejoramiento de Taludes y Vías de Acceso en las Zonas de Riesgo en la UCV 141A, 139E y 139F, del Distrito de Ate, Provincia de Lima - Lima"; con Código SNIP N° 235925, estableciéndose (i) un monto autorizado de S/. 1'114,922.79 (Un Millón Ciento Catorce Mil Novecientos Veinte y Dos con 79/100 Nuevos Soles), incluido el IGV y (ii) Un saldo a favor del contratista por la suma de S/. 38,104.29 (Treinta y Ocho Mil Ciento Cuatro con 29/100 Nuevos Soles) incluido el IGV, no existiendo la aplicación de penalidades.
27/05/2015 Resolución N° 174-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Liquidación Final del Contrato de Supervisión N° 020-2013-INVERMET-SUPERVISIÓN, celebrado entre el Fondo Metropolitano de inversiones INVERMET y Don Manuel Antonio Delgado Moncada, para la Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN LOS AA.HH. UCV 223, UCV 220, UCV 219, UCV 172C. UCV 171C, UCV 171B Y UCV 221 DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA" SNIP N° 236316); por un monto autorizado de S/. 85,000.00 (Ochenta y Cinco Mil con 00/100 Nuevos Soles) incluido el IGV y un saldo de S/. 7,650.00 (Siete Mil Seiscientos Cincuenta con 00/100 Nuevos Soles) incluido IGV; conforme a dos fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.
27/05/2015 Resolución N° 173-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Liquidación final del Contrato de Obra N° 048-2014-INVERMET-OBRA, para la Ejecución de la Obra: "Mejoramiento de los taludes en las Zonas de Riesgo por Deslizamiento en el AA.HH. P.I. Nuevo San Juan, Parcela D, Sector 14 de Setiembre, del Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia de Lima, Lima", con Código SNIP N° 267615 de fecha 04 de Agosto del 2014, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y el CONSORCIO PUEBLO NUEVO, estableciendo un monto autorizado de S/. 602,932.10 (Seis Cientos Dos Mil Novecientos Treinta y Dos con 10/100 Nuevos Soles) que incluyen los reajustes autorizados e IGV; y (ii) Un saldo a favor del contratista por la suma de S/. 24,423.07 (Veinte y Cuatro Mil Cuatrocientos Veinte y Tres con 07/100 Nuevos Soles) incluido el IGV, conforme a lo establecido en el cuadro resumen de la liquidación cuyo detalle pormenorizado se encuentra contenido en el anexo adjunto, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.
26/05/2015 Resolución N° 172-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Liquidación Final del Contrato de Supervisión N° 034-2014-INVERMET-SUPERVISION, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y CONSORCIO JJL-ATE, para la Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA CALLE 4 DE FEBRERO DEL SECTOR 4 DE FEBRERO Y EN EL PASAJE 5 Y SU PROLONGACIÓN EN EL SECTOR 14 DE FEBRERO DEL AA.HH. UNION Y PROGRESO DEL NUEVO SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA" (SNIP N° 277208); por un monto autorizado de S/. 79,423.83 (Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Veintitrés con 83/100 Nuevos Soles) con un saldo a favor del Supervisor de S/. 623.83 (Seiscientos Veintitrés con 83/100 Nuevos Soles); conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.
26/05/2015 Resolución N° 171-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Liquidación Final del Contrato de Supervisión N° 018-2014-INVERMET-SUPERVISION, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y CONSORCIO EDN Y ENSAMBLE, (en adelante el Supervisor), para la Supervisión de la Obra: " Mejoramiento de Taludes en Zonas de Riesgo por Deslizamiento en el AA.HH. La Aldea del Distrito de Carabayllo, Provincia de Lima - Lima" (SNIP N° 257188); por un monto autorizado de S/. 29,637.02 (Veintinueve Mil Seiscientos Treinta y Siete con 02/100 Nuevos Soles); con un saldo a favor del Supervisor de S/. 2,974.49 (Dos Mil Novecientos Sesenta y Cuatro con 49/100 Nuevos Soles); conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerada de la Presente Resolución.
25/05/2015 Resolución N° 170-2015-INVERMET-SGP Modificar la Resolución N° 069-2015-INVERMET-SGP del 02 de Marzo del 2015, en el extremo de designar como Presidente del Comité de Recepción de la Obra: "MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO E EL PASAJE 1 Y PASAJE S/N DEL AA.HH. SAN FERNANDO AMPLIACION, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO" (SNIP N° 276528), al Arquitecto RICARDO ALFREDO SARDÁ VALDEZ.
25/05/2015 Resolución N° 169-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Liquidación Final del Contrato N° 014-2014-INVERMET-OBRA, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y el Consorcio AYAR con el objeto de contratar la ejecución de la Obra MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN LOS UCV 223, UCV 220, UCV 219, UCV 172 C, UCV 171 C, UCV 171 B y UCV 221 DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA (SNIP 236316); por un monto autorizado de S/. 1'053,545.27 (Un Millón Cincuenta y Tres Mil Quinientos Cuarenta y Cinco con 27/100 Nuevos Soles) y con un saldo a favor de S/. 35,108.13 (Treinta y Cinco Mil Ciento Ocho con 13/100 Nuevos Soles).
25/05/2015 Resolución N° 168-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Liquidación Final del Contrato de Supervisión N° 025-2014-INVERMET-SUPERVISIÓN, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y el Consorcio JCDF-CFVH, para la Supervisión de la Obra "Mejoramiento de Taludes y Vías de Acceso en zonas de Riesgo por Deslizamiento de los AA.HH. Santa Rosa de Lima, 28 de Julio, Los Ángeles y Nuevo Progreso del Distrito de Carabayllo, Provincia de Lima- Lima", con código SNIP N° 251133 con un monto final ascendente a la suma de S/. 40,667.48 (Cuarenta Mil Seiscientos Sesenta y Siete con 48/100 Nuevos Soles),que incluye los reajustes autorizados e IGV, determinando un saldo a favor del supervisor, por la suma de S/. 4,217.80 (Cuatro Mis Doscientos Diez y Siete con 48/100 Nuevos Soles), no habiéndose retenido Garantía de Fiel Cumplimiento, habiéndose aplicado penalidades que ya fueron descontados, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.
21/05/2015 Resolución N° 166-2015-INVERMET-SGP Aprobar el presupuesto Analítico de personal del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, para el año fiscal 2015, por un monto de S/. 3'351,166.23, de acuerdo al detalle que corre en el anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente Resolución.
20/05/2015 Resolución N° 165-2015-INVERMET-SGP Exonerar al Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, del proceso de selección correspondiente a la contratación del servicio de Valuación Comercial del Mercado Minorista N° 1 de la Victoria de Propiedad de INVERMET, por la causal de contratación entre Entidades por un valor de S/. 16,520.00 (Diez y Seis Mil Quinientos veinte con 00/100 Nuevos Soles), con cargo a la fuente de Financiamiento: Recursos directamente Recaudados de acuerdo a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.
20/05/2015 Resolución N° 164-2015-INVERMET-SGP Aprobar la cuarta modificación del Plan Anual de Contrataciones del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, correspondiente al Año Fiscal 2015, a fin de incluir el proceso de selección detallado.
19/05/2015 Resolución N° 163-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Liquidación Final del Contrato N° 032-2014-INVERMET-OBRA, Contratación para la Ejecución de la Obra:" MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN PSJES 1 S/N: A1, A2, A4 Y B6 DEL SECTOR LA PRADERA Y LOS PSJES 2, 3, 4 y 5 SECTOR STO. DOMINGO 23 MARZO DEL AA.HH. P I FUTURO 2000, EL PSJE: D, DEL SECTOR B y EL PSJE S/N DEL SECTOR C DEL AA.HH. P.J. 20 ENERO DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO" (SNIP N° 275319); celebrado entre en el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y el Consorcio 4R Ingenieros por un monto autorizado de S/. 528,583.30 (quinientos Veintiocho Mil Quinientos Ochenta y Tres con 30/100 Nuevos Soles) con un saldo a favor de S/. 16,045.63 (Dieciséis Mil Cuarenta y Cinco con 63/100 Nuevos Soles).
14/05/2015 Resolución N° 162-2015-INVERMET-SGP Aprobar la ampliación de Plazo N° 01 por 87 (Ochenta y Siete) días calendarios en el Contrato de Supervisión N° 046-2014-INVERMET-SUPERVISION, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y el Señor Jorge Luis Liza Chancafe, para la supervisión del proyecto "MEJORAIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL AA.HH. VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DEPUENTE PIEDRA - LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA" (SNIP N° 247836); por los motivos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución, cuya ejecución se efectuara conforme a lo dispuesto en el artículo 192° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
11/05/2015 Resolución N° 161-2015-INVERMET-SGP Modificar el artículo 3° de la Resolución N° 320-2014-INVERMET-SCP del 27 de Noviembre del 2014, acto por el cual se dispuso la Intervención Económica de la Obra, "Recuperación de la Plaza de la Bandera en los Distritos de Pueblo Libre, Cercado de Lima y Breña", derivado del Contrato N° 011-2014-INVERMET-OBRA de fecha 07 de Abril del 2014 suscrita entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y el Consorcio Villa, el mismo que quedará redactado de la siguiente manera: "...Artículo 3°.- Designar como Interventor de la Obra a la señora Arquitecta Jessica Rocío Inga Falcón...".
08/05/2015 Resolución N° 160-2015-INVERMET-SGP Aprobar la ejecución del Adicional N° 01 por S/. 51,722.15 (Cincuenta y Un Mil Setecientos Veintidós con 15/100 Nuevos Soles), con una incidencia de 6.72% en el Contrato de Obra N° 004-2015-INVERMET-OBRA, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y el SIADEC INGENIEROS S.A.C. para la ejecución de la Obra "Mejoramiento de Taludes y Vías de Acceso en Zonas de Riesgo por Deslizamiento del AA.HH. Los Solidarios del Distrito de Carabayllo, Provincia de Lima - Lima" (SNIP 254113); conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.
06/05/2015 Resolución N° 159-2015-INVERMET-SGP Aprobar administrativamente el Expediente Técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE TALUDES EN LAS ZONAS DE RIESGO DE LOS AAHH CERRO CRUZ DE SANTA ELENA Y CERRO CRUZ DE SANTA ELENA ETAPA 11, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA- LIMA" (SNIP N° 235918); con un presupuesto de obra ascendente a S/. 3,595.498.04 incluido IGV, con precios referidos al mes de marzo de 2015, con un plazo de ejecución de 120 días calendario; encontrándose el Expediente Técnico conformado por la siguiente documentación
06/05/2015 Resolución N° 158-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Liquidación Final del Contrato de Supervisión No 031-2014- INVERMET-SUPERVJSIÓN, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y el señor ELMER SALAZAR MARÍN, para la Supervisión de la Obra "Mejoramiento de Taludes en Zonas de Riesgo por Deslizamiento en el AA.HH. Camino Real, del Distrito de Puente Piedra, Provincia de Lima - Lima" con Código SNIP N° 265064, con un monto final de S/. 33,850.41 (Treinta y Tres Mil Ochocientos Cincuenta con 41/100 Nuevos Sotes), que incluye los reajustes autorizados e IGV, determinando un saldo a favor del supervisor, por la suma de S/. 100.41 (Cien con 41/100 Nuevos Soles), no habiéndose retenido Garantía de Fiel Cumplimiento, ni existiendo aplicación de penalidades, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución y al detalle establecido en el Anexo adjunto, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.
06/05/2015 Resolución N° 157-2015-INVERMET-SGP Autorizase una Modificación Presupuestaria en el nivel Funcional Programático Institucional del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, para el año Fiscal 2015.
06/05/2015 Resolución N° 156-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Liquidación Final del Contrato de Obra N° 021-2014- INVERMET-OBRA, para la Ejecución de la Obra: "Mejoramiento de Taludes y Vías de Acceso en las Zonas de Riesgo, por Deslizamiento, en el AA.HH. San Gabriel, Sector 25 de Diciembre y Pedro Labarthe, del Distrito de Carabayllo, Provincia de Lima, Lima", con código SNIP N251125; celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y el CONSORCIO LABARTHE, estableciendo un monto autorizado de S/.473,465.75 (Cuatrocientos Setenta y Tres Mil Cuatrocientos Sesenta y Cinco con 75/100 Nuevos Soles), que incluye los reajustes autorizados e IGV y determinando un saldo a favor del contratista por la suma de S/. 17,707.89 (Diez y Siete Mil Setecientos Siete con 89/100 Nuevos Soles) incluido el IGV, de acuerdo al detalle pormenorizado contenido en el anexo adjunto, el mismo que forma parte integrante de la presente resolución.
04/05/2015 Resolución N° 155-2015-INVERMET-SGP Autorizase una Modificación Presupuestaria en el nivel Funcional Programático Institucional del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, para el año Fiscal 2015.
04/05/2015 Resolución N° 154-2015-INVERMET-SGP Designar al Comité de Recepción de la Obra: "MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL AH. ELIANE KARP DE TOLEDO, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA- LIMA" (SNIP N° 265865); conforme al siguiente detalle
30/04/2015 Resolución N° 153-2015-INVERMET-SGP Designar al Comité de Recepción de la Obra:" MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO EN LOS PASAJES 1, 2, 3, 4, 5 y 10 DEL AA.HH. AMPLIACION VISTA ALEGRE I Y EN EL PASAJE 1, CALLE B y F, Mz: I, Lt: 1-3 DEL AA.HH. VIRGEN DEL CARMEN, PROVINCIA DE LIMA - LIMA"(SNIP N° 369517).
30/04/2015 Resolución N° 152-2015-INVERMET-SGP Constituir el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo - CSST, del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, para el periodo 2015 - 2017.
28/04/2015 Resolución N° 149-2015-INVERMET-SGP Designación del Comité de Recepción de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. PLACIDO JIMENEZ, TRAMO: VIA EVITAMIENTO- JR. ANCASH, DEL CERCADO DE LIMA Y EL DISTRITO EL AGUSTINO, PROVINCIA DE LIMA-LIMA” (SNIP N° 238291).
28/04/2015 Resolución N° 148-2015-INVERMET-SGP Aprobación del Deductivo N°01, al Contrato de Supervisión N° 043-2014-INVERMET- SUPERVISION, correspondiente a la Supervisión de la obra:”Mejoramiento de Taludes en las Zonas de Riesgo por deslizamiento, en el A.H:P:I Nuevo San Juan, Parcela D, Sector 14 de Setiembre, del Distrito de San juan de Lurigancho, Provincia de Lima- Lima” con Código SNIP N° 267618.
27/04/2015 Resolución N° 147-2015-INVERMET-SGP Designación Especial del Comité Especial encargado de la conducción del proceso de selección Adjudicación Directa Pública para la Ejecución de Obra “MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL AA.HH. LA CUMBRE DEL PROGRESO DEL DISTRITO DE CARABAYLLO PROVINCIA DE LIMA- LIMA”.
27/04/2015 Resolución N° 146-2015-INVERMET-SGP Aprobación de la Liquidación Final del Contrato N° 029- 2014- INVEERMET- OBRA, Contratación para la Ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DE TALUDES EN LAS ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL A.H. MORIHISA AHOKI Y SOL NACIENTE DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA- LIMA” (SNIP N° 251354).
27/04/2015 Resolución N° 145-2015-INVERMET-SGP Designación del Comité Especial encargado de la conducción del proceso de selección Adjudicación Directa para la Ejecución de Obra” MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. FELICIANO DE LA VEGA Y DE LA CA. 6 TRAMO AV. SAN PABLO, AV. NICOLAS AYLLON Y DE LOS ACCESOS PEATONALES A LOS BLOCKS C21, D17, G15, G16, G22, G23 DE LA URBANIZACION LIMA III MANZANILLA EN EL DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA- LIMA”.
23/04/2015 Resolución N° 144-2015-INVERMET-SGP Designación del Comité de Recepción de la Obra: ”MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARIATEGUI PERUANOS UNIDOS, SECTOR EL MIRADOR, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA-LIMA” (SNIP N° 229234).
22/04/2015 Resolución N° 143-2015-INVERMET-SGP Aprobación de la Liquidación Final del Contrato N° 013-2014- INVERMET- OBRA, Contratación para la Ejecución la Obra: “Creación del Servicio Recreativo del Parque Manco Cápac, Ricardo Palma y Mejoramiento de 03 Losas Deportivas en el A.A.H.H. 1ero de Setiembre en el Distrito de Lima, Provincia de Lima- Lima” (SNIP N° 224134).
22/04/2015 Resolución N° 142-2015-INVERMET-SGP Aprobación de la Liquidación Final del Contrato N° 025-2014- INVERMET-OBRA, Contratación para la Ejecución de la Obra”MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL a.h. INTEGRACION VIRGEN DE FATIMA, EN LOS PASAJES 5 Y 9 DEL SECTOR NUEVA JERUSALEN II Y PSJE LA CUMBRE (ENTRE PSJE LA PENDIENTE Y LA CIMA), EN PSJE LA CUESTA (ENTRE CALLE 1 Y PSJE LA CIMA) Y PSJE LA PENDIENTE (ENTRE CALLE F Y LA CIMA) DE SECTOR AMPLIACION 1 DE MAYO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA-LIMA” (SNIP N° 270399).
21/04/2015 Resolución N° 141-2015-INVERMET-SGP Aprobación de la Tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones de INVERMET correspondiente al Año Fiscal 2015, a fin de excluir e incluir los procesos de selección detallados en el Anexo N° 01, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.
20/04/2015 Resolución N° 139-2015-INVERMET-SGP Modificación de la Resolución N° 109-2015- INVERMET-SGP del 31 de marzo de 2015, en el extremo de designar como Presidente del Comité de Recepción de la Obra ”Mejoramiento de Taludes en Zonas de Riesgo por Deslizamiento en el Asentamiento Humano Peruanos Unidos Sector B María Jesús Espinoza, Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia de Lima – Lima” (SNIP N° 238381).
17/04/2015 Resolución N° 138-2015-INVERMET-SGP Aprobación de la Ampliación de la Ampliación de Plazo N° 06 por diez (10) días calendario, en el Contrato de Obra N° 041-2014- INVERMET-OBRA, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y el Consorcio Teresa de Jesús para la obra :”MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. PLACIDO JIMENEZ, TRAMO :VIA EVITAMIENTO-JR ANCASH, DEL CERCADO DE LIMA Y EL DISTRITO EL AGUSTINO, PROVINCIA DE LIMA-LIMA” (SNIP N° 238291).
17/04/2015 Resolución N° 137-2015-INVERMET-SGP Aprobar administrativamente del Expediente Técnico del Proyecto: MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO DEL AA.HH. 27 DE MARZO DEL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA, LIMA” (SNIP N° 237744).
17/04/2015 Resolución N° 136-2015-INVERMET-SGP Aprobación del Deductivo de la Obra N° 041-2014- INVERMET-OBRA para la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. PLACIDO JIMENEZ, TRAMO : VIA EVITAMIENTO – JR. ANCASH, DEL CERCADO DE LIMA Y EL DISTRITO EL AGUSTINO, PROVINCIA DE LIMA-LIMA”(SNIP N° 238291).
15/04/2015 Resolución N° 135-2015-INVERMET-SGP Aprobación de la Liquidación Final del Contrato de Obra N° 049-2014-INVERMET-OBRA, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET y el Consorcio Progreso para la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS ZONAS DE RIESGOS POR DESLIZAMIENTO EN EL A.H. AGRUPACION FAMILIAR UNIDOS AL DESARROLLO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA – LIMA” (SNIP N° 265869).
15/04/2015 Resolución N° 134-2015-INVERMET-SGP Aprobación la Liquidación del Contrato de Obra N° 033-2014- INVERMET- OBRA, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET y Consorcio San Juan para la ejecución de la obra: MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA CALLE 4 DE FEBRERO Y EN EL PASAJE 5 Y SU PROLONGACION EN EL SECTOR 14 DE FEBRERO, DEL AA.HH. UNION Y PROGRESO DEL NUEVO SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA – LIMA”, (SNIP N° 277208).
15/04/2015 Resolución N° 133-2015-INVERMET-SGP Aprobación de la Liquidación Final del Contrato de Obra N° 028-2014- INVERMET-OBRA, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET y el GRASS INGENIEROS S.A.C.. para la ejecución de la obra “MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL A.H. LA FLOR SEGUNDA ETAPA (S2), DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA- LIMA” (SNIP N° 255815).
13/04/2015 Resolución N° 132-2015-INVERMET-SGP Aprobación de la Liquidación Final del Contrato de Supervisión N° 018-2013- INVERMET- SUPERVISION, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET y don Juan Carlos Dominguez Mayhuay, para la Supervisión de la Obra “MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO DE HORACIO ZEVALLOS- AA.HH. 5 DE ENERO, 15 DE JUNIO Y A.P. DE LA AMPLIACION DE LOS JARDINES DEL SECTOR C DEL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA – LIMA” (SNIP N° 235079).
13/04/2015 Resolución N° 131-2015-INVERMET-SGP Autorización del Alta de una (01) Cámara Fotográfica Digital de propiedad de INVERMET, por causa de reposición, por un valor neto al mes de marzo del 2015, ascendente a S/ 649.00 incluido el IGV, cuyos detalles señalan en el Anexo N° 01 que se adjunta y forma parte integrante de la presente resolución.
13/04/2015 Resolución N° 130-2015-INVERMET-SGP Declaración de Nulidad de Oficio del Proceso de Selección ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 002-2015-INVERMET-CEP-SERV- Primera Convocatoria para la “Contratación del Servicio para la elaboración del Expediente Técnico del Sistema de Video Vigilancia Ciudadana desde la Zona 01 hasta la Zona 06 del Cercado para el Servicio de Seguridad Ciudadana, Distrito de Lima, Provincia de Lima- Lima”, conforme lo dispuesto en el Art. 56 de la Ley de Contrataciones al Estado y retrotraer el proceso a la etapa de absolución de consultas.
13/04/2015 Resolución N° 129-2015-INVERMET-SGP Aprobación de la Liquidación Final del Contrato de Obra N° 030-2014- INVERMET- OBRA, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET y el Consorcio Santa Isabel, para la ejecución de la obra: “Mejoramiento de Taludes y Vías de Acceso en Zonas de Riesgo por Deslizamiento de los AA.HH. Santa Rosa de Lima, 28 de Julio, Los Angeles y Nuevo Progreso del Distrito de Carabayllo, Provincia de Lima – Lima” (SNIP N° 251133).
13/04/2015 Resolución N° 128-2015-INVERMET-SGP Aprobación de la Liquidación Final del Contrato de Obra N° 034-2014- INVERMET- OBRA, entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - - INVERMET y el SB Contratistas Generales S.R.L. para la ejecución de la obra: ”MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL ASENTAMEINTO HUMANO JOSE CARLOS MARIATEGUI- AMPLIACION 5TA ETAPA MZ. V-2 AMPLIACION C Y D, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA- LIMA”. (SNIP N° 238382).
13/04/2015 Resolución N° 127-2015-INVERMET-SGP Aprobación del Deductivo de Obra N° 01 al Contrato N° 058-2014- INVERMET- OBRA para la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DE TALUDES EN LA CALLE 20 DE JULIO (TRAMO CALLE LOS JAZMINES- PASAJE BUENOS AIRES) EN EL PASAJE S/N (TRAMO MZ U LT 3 MZ O LT 7) Y EN LA CALLE 20 DE JULIO (TRAMO MZ. N LT 2), DEL AA.HH. LOS JAZMINES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA- LIMA” (SNIP N° 268897).
13/04/2015 Resolución N° 126-2015-INVERMET-SGP Autorización de la Inclusión en el Plan Operativo Institucional del Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET, para el año 2015, de cuatro (04) estudios de pre inversión a nivel de perfil, por un valor referencial total de S/ 248,940 en el Proyecto Estudios de Pre Inversión.
09/04/2015 Resolución N° 125-2015-INVERMET-SGP Aprobación administrativa del Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO DE LA UCV 123 A CASA HUERTO LOS OLIVOS, DEL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA – LIMA “ (SNIP 235322).
09/04/2015 Resolución N° 124-2015-INVERMET-SGP Aprobación de la Liquidación Final del Contrato de Obra N° 031- 2014- INVERMET- OBRA, celebrado entre el Fondo metropolitano de Inversiones – INVERMET y GRASS INGENIEROS S.A.C. para la ejecución de la obra “MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTOS DEL A.H. INTEGRACION SAN JOSE- SECTOR JOSE OLAYA – PASAJE 2, ENTRE LA MZ C,D,E,F Y G, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA – LIMA” (SNIP N° 270986).
09/04/2015 Resolución N° 123-2015-INVERMET-SGP Designación del Comité de Recepción de la Obra: MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO DE LOS AA.HH. LUIS FELIPE DE LAS CASAS, CRUZ CHILLON Y CRISTO REY EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA- LIMA” (SNIP N° 249578).
09/04/2015 Resolución N° 122-2015-INVERMET-SGP Aprobación de la ampliación del servicio de 45 (cuarenta y cinco) días calendario, en el Contrato de Supervisión N° 020-2014- INVERMET-SUPERVISION, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET y el CONSORCIO MACAPERI, para la supervisión del Proyecto “MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL A.H. INTEGRACIÓN VIRGEN DE FATIMA, EN LOS PASAJES 5 Y 9 DEL SECTOR NUEVA JERUSALEN II Y EL PSJE LA CIMA) Y PSJE LA PENDIENTE (ENTRE CALE F Y LA CIMA) DEL SECTOR AMPLIACIÓN 1 DE MAYO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA- LIMA” (SNIP N° 270399).
09/04/2015 Resolución N° 121-2015-INVERMET-SGP Aprobación de la Liquidación Final del Contrato de Obra N° 024-2014- INVERMET- OBRA, entre el Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET y CORPAL CONTRATISTAS S.R.L., PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO DE HORACIO ZEVALLOS- AA.HH. 5 DE ENERO, 15 DE JUNIO Y A.P DE LA AMPLIACION DE LOS JARDINES DEL SECTOR C DEL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA- LIMA”(SNIP N° 235079).
08/04/2015 Resolución N° 120-2015-INVERMET-SGP Aprobación de la Ampliación de Plazo N° 01 por plazo por 17 (diecisiete) días calendario, en el Contrato de Obra N° 082-2014-INVERMET y CORPORACION LOGISTIC SPECIALIZED & ADVISORYS SOCIEDAD LIMITADA DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL A.H. ELIANE KARP DE TOLEDO, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA- LIMA”(SNIP N° 265865).
08/04/2015 Resolución N° 119-2015-INVERMET-SGP Autorizar la inclusión en el Plan Operativo Institucional del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, para el año 2015, de 22 estudios de pre inversión a nivel de perfil, por un monto de S/. 1'954,400.00 en el Proyecto Estudios de Pre Inversión, segun el detalle que corre como Anexo N° 1 de la presente resolución.
07/04/2015 Resolución N° 118-2015-INVERMET-SGP Aprobación de la Ejecución del Adicional de la Obra N° 02, por un monto ascendente a S/ 21,529.35 (Veinte y Un Mil Quinientos Veintinueve con 35/100 Nuevos Soles) con una ampliación de plazo N° 04 por nueve (09) días calendario para la ejecución del adicional, con una incidencia de 0.70%; en el Contrato de Obra N° 041-2014- INVERMET-OBRA, entre el Fondo Metropolitano de Inversiones- INVERMET y el CONSORCIO TERESA DE JESUS, para la Ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. PLACIDO JIMENEZ, TRAMO: VIA EVITAMIENTO- JR. ANCASH, DEL CERCADO DE LIMA Y EL DISTRITO EL AGUSTINO, PROVINCIA DE LIMA- LIMA “ (SNIP 238291).
01/04/2015 Resolución N° 111-2015-INVERMET-SGP Aprobación en parte de la Ampliación del Plazo N° 04 otorgándose una prórroga de diez (10) días calendario, sin reconocimiento de mayores gastos generales, en la ejecución del Contrato de Obra N° 041- 2014- INVERMET-obra, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET y el CONSORCIO TERESA DE JESUS, para la Elaboración de la Obra: “Mejoramiento de la Infraestructura vial de la Avenida Plácido Jiménez, Tramo: Vía de Evitamiento – Jr. Ancash, del Distrito de Cercado y el Distrito de El Agustino, Provincia de Lima” con Código SNIP N° 238291.
01/04/2015 Resolución N° 110-2015-INVERMET-SGP Aprobación en parte, la Ampliación de Plazo N° 04 otorgándose una prórroga de 05 (cinco) días calendario, sin reconocimiento de mayores gastos generales, en la ejecución del Contrato de Obra N° 039-2014- INVERMET-OBRA, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET y el CONSORCIO VISTA ALEGRE, PARA LA Elaboración de la Obra: “Mejoramiento de vías de acceso en zonas de riesgo en los pasajes 1,2,3,4,5 y 10 del AA.HH. Ampliación Vista Alegre I y en el pasaje 1, Calle By F Mz. I, lt 1-3 del AA.HH: Virgen del Carmen, del Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia DE Lima – Lima” con Código SNIP N° 269517.
31/03/2015 Resolución N° 109-2015-INVERMET-SGP Designación del Comité de Recepción de la Obra: “Mejoramiento de Taludes en Zonas de Riesgo por deslizamiento, en el A.A.H.H. Peruanos Unidos Sector B María Jesús Espinoza, Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia de Lima – Lima” con Código SNIP N° 238381.
31/03/2015 Resolución N° 108-2015-INVERMET-SGP Aprobación de la Ampliación de Plazo N° 02 del Contrato de Supervisión N° 044-2014- INVERMET- SUPERSION, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y Consorcio Supervisor Lima para la supervisión de la ejecución de la obra: ”Mejoramiento de las vías de acceso peatonal en las zonas altas del Asentamiento Humano Mariátegui Peruanos Unidos, Sector El Mirador, en el Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia de Lima, Lima” con Código SNIP N° 229234.
31/03/2015 Resolución N° 107-2015-INVERMET-SGP Designación al Comité al Comité de Recepción de la Obra: “MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL PASAJE A Y LA CALLE4 DEL A.H. SIGLO XXI, SECTOR PRIMAVERA, Y LA A.V HUAROCHIRI, LOS PASAJES LORETO, JUNIN, SAN MARTIN Y PERU DEL A.H VILLA 2 DE ENERO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO” (SNIP 276527).
27/03/2015 Resolución N° 104-2015-INVERMET-SGP Aprobación de la Liquidación Final del Contrato de Obra N° 019-2014- INVERMET y Consorcio 4R Ingenieros, para la ejecución de la obra “Mejoramiento de Taludes en Zonas de Riesgo por Deslizamiento en el A.H. La Aldea del Distrito de Carabayllo, Provincia de Lima” (SNIP N° 257188).
27/03/2015 Resolución N° 103-2015-INVERMET-SGP Designación a los Responsables Titular y Suplente de brindar el servicio de Fedatarios del Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET.
27/03/2015 Resolución N° 102-2015-INVERMET-SGP Aprobación de la Liquidación Final del Contrato de Obra N° 023-2014- INVERMET-OBRA, entre el Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET y GRASS INGENIEROS S.A.C., para la DESLIZAMIENTO DE LOS A.A.HH. RAMIRO PRIALE Y ALAMEDA DE CARABAYLLO DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA- LIMA”(SNIP 256433).
27/03/2015 Resolución N° 101-2015-INVERMET-SGP Designación del Comité de Recepción de la Obra: “MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LOS PASAJES B,C, JUAN PABLO, SAN MARTIN S/N (ENTRE LA MZ. H2-I3), CALLE SANTA ROSA Y PROLONGACION AV. SAN MARTIN DEL AA.HH. JUAN PABLO II, 5TA ETAPA, SECTOR 1, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA – LIMA, “(SNIP 267942).
27/03/2015 Resolución N° 100-2015-INVERMET-SGP Aprobación de la segunda modificación del Plan Anual de Contrataciones del Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET para el Año Fiscal 2015, a fin incluir el proceso de selección detallado en el anexo 01, el mismo que forma parte integrante de la presente resolución.
09/04/2015 Resolución N° 099-2015-INVERMET-SGP Aprobación de la Liquidación Final del Contrato de Supervisión N° 007-2014- INVERMET- SUPERVISION, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET y don Bernanrdo Alanoca Aragón , para la Supervisión de la Obra : MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO DEL A.H. JUNTA DE VECINOS VILLA HERMOSA DEL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA – LIMA” SNIP N° 235197.
24/03/2015 Resolución N° 094-2015-INVERMET-SGP Aprobación de la Ampliación de plazo por 37 (treinta y siete días) calendario en el Contrato de Supervisión N° 040-2014 – INVERMET- SUPERVISION, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET y el Ing. Miguel Salazar Zevallos para el servicio de supervisión de la obra “MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO DEL PUEBLO JOVEN 10 DE MARZO – PASAJE 8, MZ. M Y B1, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA – LIMA” SNIP 268668).
24/03/2015 Resolución N° 093-2015-INVERMET-SGP Autorizar la mayor prestación de servicios de supervisión en el Contrato de Supervisión N° 011-2014- INVERMET- SUPERVISION , celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET, y Alexander Primitivo Huertas Jara, para el servicio de supervisión de la obra : “MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL A.H. ABRAHAM VALDELOMAR, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA” (SNIP N° 235706).
24/03/2015 Resolución N° 092-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Liquidación Final del Contrato N" 018-2014-INVERMET-OBRA, entre el Fondo Metropolitano de Inversiones- INVERMET y CONSORCIO 4 R INGENIEROS, para la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL A.H. CERRO DE LAS ÁNIMAS Y CENTRO POBLADO LOS EUCALIPTOS, DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA" (SNIP 250281).
19/03/2015 Resolución N° 091-2015-INVERMET-SGP Aprobar el Rol de Vacaciones de los Servidores del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, sujetos al Régimen Laboral de la Actividad Privada regulado por el Decreto Legislativo N° 728 y por el Contrato Administrativo de Servicio - CAS, regulado por el Decreto Legislativo N° 1057, correspondiente al año 2015, los mismos que corren como Anexo y forman parte integrante de la presente resolución.
18/03/2015 Resolución N° 090-2015-INVERMET-SGP Aprobación de la reducción de las prestaciones en el Contrato de Supervisión N° 041- 2014- INVERMET- SUPERVISION, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET y Supervisión J&H para la Supervisión de la Ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VíAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA CALLE 1 DEL AA.HH. 28 DE JULIO Y EN LA CALLE 6,4 Y EL PASAJE 7, DEL AA.HH. UNION Y PROGRESO DEL NUEVO SAN JUAN – SECTOR LOS CLAVELES, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA- LIMA” (SNIP N° 277124).
17/03/2015 Resolución N° 089-2015-INVERMET-SGP Autorización en el Plan Operativo Institucional del Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET, para el año 2015, del estudio de pre inversión a nivel de perfil denominado “Mejoramiento y rehabilitación de pistas y veredas internas del cuadrante Av. Brasil, Av. 9 de Diciembre, Av. Garcilaso de la Vega y Av. 28 de Julio en el Cercado de Lima, Provincia – Lima”, con un valor referencial de S/. 43,500.00.
13/03/2015 Resolución N° 088-2015-INVERMET-SGP Aprobación de la Ampliación de Plazo N° 01 en el Contrato de Supervisión N° 047 – 2014 – INVERMET – SUPERVISION, entre el Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET y Consorcio Supervisor J&W, para la supervisión de la ejecución de la obra: MEJORAMIENTO DE TALUDES EN LA CALLE 20 DE JULIO (TRAMO CALLE LOS JAZMINES – PASAJE BUENOS AIRES), EN EL PASAJE S/N (TRAMO MZ U LT. 3 MZ. O LT. 7) Y EN LA CALLE 20 DE JULIO (TRAMO MZ. N LT. 2 MZ M LT. 2), DEL AA.HH. LOS JAZMINES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA – LIMA” (SNIP N° 268897).
11/03/2015 Resolución N° 087-2015-INVERMET-SGP APROBAR la reducción de prestaciones en el Contrato de Supervisión N° 038-2014-INVERMET-SUPERVSION, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones-INVERMET y CONSORCIO SUPERVISIÓN J&H, para la Supervisión de la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL PASAJE A y LA CALLE 4, DEL AA.HH. SIGLO XXI, SECTOR PRIMAVERA y LA Av. HUAROCHIRI, LOS PASAJES: LORETO, JUNIN, SAN MARTIR Y PERU DEL AA.HH. VILLA 2 DE ENERO, DEL DISTRITOI DE SAN JUAN DE LURIGANCHO" (SNIP: 276527), correspondiente cancelar los servicios de Supervisor de Obra un monto de S/. 57,593.75 (Cincuenta y Siete Mil Quinientos Noventa y Tres con 75/100 Nuevos Soles), los cuales representan el 80.83% del Contrato, siendo el 19.17% el porcentaje a deducir, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.
11/03/2015 Resolución N° 086-2015-INVERMET-SGP DESIGNAR, a la Secretaria Técnica de apoyo a las autoridades de los órganos Instructores en los Procedimientos Administrativos Disciplinarios que se sigan a los trabajadores del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET.
11/03/2015 Resolución N° 085-2015-INVERMET-SGP Aprobar administrativamente la actualización del Presupuesto de Obra del Expediente Técnico del Proyecto: “ Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Jiron Feliciano de la Vega y de la Calle 6, Tramo: Av. San Pablo – Av. Nicolás Ayllón y de los Accesos Peatonales a los Blocks C21, D17, G15, G16,G22 y G23 de la Urbanización Lima III Manzanilla, en el Distrito de Lima, Provincia de Lima – Lima”, con Código SNIP N° 213012.
11/03/2015 Resolución N° 084-2015-INVERMET-SGP Aprobar administrativamente la actualización del Presupuesto de Obra del Expediente Técnico del Proyecto: “ Mejoramiento de Taludes y Vías de Acceso en Zonas de Riesgo por Deslizamiento del AA. HH. La Cumbre del Progreso, del Distrito de Carabayllo, Provincia de Lima - Lima” (SNIP N° 264014).
11/03/2015 Resolución N° 083-2015-INVERMET-SGP Aprobación de la Liquidación Final del Contrato N° 022- 2014- INVERMET – OBRA, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET y Consorsio Pueblo Nuevo para la ejecución de la obra “MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL A.H. SON JOSE, DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA- LIMA” (SNIP 248914).
10/03/2015 Resolución N° 082-2015-INVERMET-SGP Desestimación del pedido de Ampliación de Plazo N° 02, en el Contrato de Supervisión N° 015-2014-INVERMET-SUPERVISION, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET y Vera y Moreno S.A. Consultores de Ingeniería para la Supervisión de la Elaboración de Estudios de Pre Inversión a Nivel de Perfil y Factibilidad del Proyecto “Corredores de Integración para Lima metropolitana, Provincia de Lima – Lima”, conforme a los motivos expuestos en la considerativa de la presente Resolución.
09/03/2015 Resolución N° 081-2015-INVERMET-SGP Aprobación de la Liquidación Final del Contrato N° 008-2014- INVERMET- OBRA, entre el Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET y CONSORCIO SANTA ROSA, para la ejecución de la obra “RECUPERACION DEL PASAJE FRANCISCO GARCIA CALDERON DEL DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA – LIMA” (SNIP N° 236281).
09/03/2015 Resolución N° 080-2015-INVERMET-SGP Designación del Comité de Recepción de la Obra “MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL PUEBLO JOVEN 10 DE MARZO- PASAJE 8,Mz M y B1, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA –LIMA” con Código SNIP N° 268668.
09/03/2015 Resolución N° 079-2015-INVERMET-SGP Designación de la Comisión Instructora de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios que se sigan a los funcionarios del Fondo Metropolitano de Inversiones- INVERMET.
09/03/2015 Resolución N° 078-2015-INVERMET-SGP Aprobación de la Ampliacióde Plazo N° 03 por 17 (diecisiete) días calendario, en el Contrato N° 039-2014-INVERMET-OBRA, entre el Fondo Metropolitano de Inversiones- INVERMET y el Consorcio Vista Alegre para la ejecución de la obra “MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO EN LOS PASAJES 1,2,3,4,5 Y 10 DEL AAHH. AMPLIACION VISTA ALEGRE I Y EN EL PASAJE 1, CALLE B Y F- MZ. I LT. 1-3- DEL AAHH. VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA- LIMA“ (SNIP 269517).
09/03/2015 Resolución N° 077-2015-INVERMET-SGP Designación del Comité de Recepción de la Obra: “MEJORAMIENTO DE TALUDES EN LA CALLE 20 DE JULIO (TRAMO CALLE LOS JAZMINEZ- PASAJE- BUENOS AIRES) EN EL PASAJE S/N (TRAMO MZ. U LT. 3 MZ. O LT. 7) Y EN LA CALLE 20 DE JULIO (TRAMO MZ. N LT. 2) AAHH.
06/03/2015 Resolución N° 076-2015-INVERMET-SGP Disponer que el Comité de saneamiento Contable del Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET, designado por la Resolución N° 138-2011- SGP de fecha 24 de noviembre del 2011, modificado por la Resolución N°020-2012- SGP de fecha 01 de marzo del 2012, ha concluido con el proceso de saneamiento contable, de conformidad con los registros realizados en los periodos que se detallan en el anexo N° 01, que forma parte integrante de la presente resolución, los mismos que fueron registrados en el aplicativo informático de la entidad.
05/03/2015 Resolución N° 075-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Ampliación de Plazo N° 02 en el Contrato de Supervisión N° 026-2014- INVERMET-SUPERVISION, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y Consorcio Supervisor Jiménez para la supervisión de la ejecución de la obra: "'MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV.PLÁCJDO JIMÉNEZ, TRAMO:VÍA EVITAMIENTO-JR.ANCASH, DEL CERCADO DE LIMA Y EL DISTRITO EL AGUSTINO, PROVINCIA DE LIMA-LIMA"(SNIP N° 238291), por trece (13) días calendarios, conforme a los motivos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución, con aceptación de renuncia de honorarios por ampliación de servicios y/o mayores gastos generales.
05/03/2015 Resolución N° 074-2015-INVERMET-SGP Rectificar con efecto retroactivo, la Resolución N° 063-2015- INVERMET de fecha 27 de febrero de 2015.
05/03/2015 Resolución N° 073-2015-INVERMET-SGP Designar al Comité Especial Ad Hoc, que tendrá a su cargo la elaboración de las Bases y la organización, conducción y ejecución del proceso de selección, hasta que la Buena Pro quede consentida, o administrativamente firme o se cancele el proceso de selección ; correspondiente al Concurso Público “Contratación del Servicio de Alquiler de Oficinas para la Gerencia de Proyectos y la Unidad de Coordinación”.
05/03/2015 Resolución N° 072-2015-INVERMET-SGP Designación al Comité Especial Permanente para la conducción de procesos de Bienes, Servicios, Estudios de Pre inversión, Ejecución y Supervisión de Obras bajo la modalidad de Adjudicaciones de Menor Cuantía y Adjudicaciones Directa Selectivas.
05/03/2015 Resolución N° 071-2015-INVERMET-SGP Aprobación de la Primera modificación del Plan Anual de Contrataciones de INVERMET correspondiente al Ejercicio Presupuestal 2015, a fin de incluir los procesos de selección detallados en el Anexo N° 01, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.
02/03/2015 Resolución N° 070-2015-INVERMET-SGP Reconocimiento de la aprobación automática de la Ampliación de Plazo N° 01 por quince (15) días calendario a favor del consultor Manuel Antonio Delgado Moncada., en el marco de la Ejecución del Servicio de Supervisión de la Obra “Mejoramiento de Taludes Y Vías de Acceso Zonas de Riesgo del UCV 141ª, UCV 139 E y UCV 139 F, del Distrito de Ate, Provincia de Lima- Lima, SNIP 235925.
02/03/2015 Resolución N° 069-2015-INVERMET-SGP Designación del Comité de Recepción de Obra “MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL PASAJE 1 Y PASAJE S/N DEL AA HH. SAN FERNANDO AMPLIACION, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO” SNIP N°276528.
27/02/2015 Resolución N° 068-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Ampliación de Plazo N° 01 en el Contrato de Supervisión N° 032-2013- INVERMET- SUPERVISION, entre el Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET y el Consorcio JJL-Ate (en adelante el Supervisor) para la supervisión y ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO EN LOS PASAJES 1,2,3,4,5 Y 10 DEL AA.HH. AMPLIACION VISTA ALEGRE I Y EN EL PASAJE 1, CALLE B Y F- MZ. I LT.1-3 DEL AAHH. VIRGEN DEL CARMEN, PROVINCIA DE LIMA-LIMA” (SNIP N° 269517).
19/02/2015 Resolución N° 067-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Liquidación Final del Contrato N° 015-2014- INVERMET-OBRA, con el CONSORCIO SAN ANDRES para que ejecute la obra: “Mejoramiento de Taludes-y Vías de Acceso en Zonas de Riesgo del AA.HH. Junta de Vecinos Villa Hermosa del Distrito de Ate, Provincia de Lima- Lima" SNIP 235197, con un saldo a favor del contratista de a S/. 32,239.84 (treinta y dos mil doscientos treinta y nueve con 84/100 nuevos soles), conforme al detalle del anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.
27/02/2015 Resolución N° 066-2015-INVERMET-SGP Designación de la Junta Electoral que tendrá a su cargo el proceso de elección de los representantes titulares y suplentes de los trabajadores, ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo CSST del Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET.
27/02/2015 Resolución N° 065-2015-INVERMET-SGP Aprobación de la Ampliación del Plazo N° 01, por 05 (cinco) días calendarios, sin reconocimiento de mayores gastos generales, por renuncia expresa del contratista, en la ejecución del Contrato de Obra N° 058-2014-INVERMET-OBRA, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET y el Consorcio Santo Domingo, para la ejecución de la Obra: “Mejoramiento de Taludes en la Calle 20 de julio (Tramo Calle Los Jazminez – pasaje Buenos Aires), en el Pasaje S/N/ Tramo Mz. U, Lote 3 Mz. O Lote 7) y en la Calle 21 de Julio (Tramo Mz. N Lote 2, Mz. M lote 2), del AA.HH. Los Jazmines del Distrito de Puente Piedra, Provincia de Lima- Lima” con Código SNIP N° 268897.
27/02/2015 Resolución N° 063-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Ampliación de Plazo N° 01, por 05 (cinco) días calendarios, sin reconocimiento de mayores gastos generales, por renuncia expresa del contratista, en la ejecución del Contrato de Obra N° 058-2014-INVERMET-OBRA, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y el Consorcio Santo Domingo, para la ejecución del Contrato de la Obra: "Mejoramiento de Taludes en la Calle 20 de julio (Tramo Calle Los Jazmines - pasaje Buenos Aires), en el Pasaje S/N /Tramo Mz U, Lote 3 Mz. O Lote 7 y en la Calle 20 de Julio (tramo Mz. N Lote 2, Mz. M lote 2), del AA.HH. Los Jazmines, del Distrito de Puente Piedra, Provincia de Lima, - Lima" con Código SNIP N° 268897, determinándose como nueva fecha de culminación del plazo contractual, el 23 de febrero del 2015, de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución.
27/02/2015 Resolución N° 062-2015-INVERMET-SGP Aprobar la solicitud de Ampliación de Plazo N° 05 por diez (10) días calendario efectuada por el CONSORCIO sur, en el marco de la ejecución de la obra "Mejoramiento de Taludes en Zonas de Riesgo del Pueblo Joven 10 de marzo, Pasaje 8, Mz. N y B1, del Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia de Lima, Lima", con Código SNIP 268668, derivado del Contrato N° 050-2014-INVERMET-OBRA, conforme a los motivos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.
27/02/2015 Resolución N° 061-2015-INVERMET-SGP Designar al Comité de Recepción de la Obra “Mejoramiento de Taludes y Vías de Acceso en las Zonas de Riesgo de la UCV 55, 174 B y 176 B, Distrito de Ate, Provincia de Lima – Lima, SNIP 235697”.
27/02/2015 Resolución N° 059-2015-INVERMET-SGP Autorizar una Modificación Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático Institucional del Fondo Metropolitano de Invesiones – INVERMET para el Año Fiscal 2015, de acuerdo al detalle del Anexo N° 01 adjunto.
24/02/2015 Resolución N° 058-2015-INVERMET-SGP Aprobación administrativamente el Expediente Técnico del Proyecto “Mejoramiento de Taludes y Vías de Acceso en las Zonas de Riesgo de las UVC 217C, 217D y 217F, Distrito de Ate, Provincia de Lima- Lima” con Código SNIP 255915.
19/02/2015 Resolución N° 057-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Liquidación Final del Contrato Nº 015-2014-INVERMET-OBRA, con el CONSORCIO SAN ANDRES para que ejecute la obra: "Mejoramiento de Taludes y Vías de Acceso en Zonas de Riesgo del AA.HH. Junta de Vecinos Villa Hermosa del Distrito de Ate, Provincia de Lima - Lima" SNIP 235197, con un saldo a favor del contratista de a S/. 32,239.84 (treinta y dos mil doscientos treinta y nueve con 84/100 nuevos soles).
19/02/2015 Resolución N° 056-2015-INVERMET-SGP Delegar en el Jefe de la oficina de Administración y Finanzas, la facultad de suscribir en nombre del Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET, las comunicaciones sobre la no prórroga o la no renovación dispuesta en el artículo 5° del reglamento que regula el Régimen Especial de la Contratación Administrativa de Servicios.
18/02/2015 Resolución N° 055-2015-INVERMET-SGP Aprobar la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 04 por nueve (9) días calendario efectuada por el CONSORCIO SUR, en el marco de la ejecución de la obra "Mejoramiento de Taludes en Zonas de Riesgo del Pueblo Joven 10 de marzo, Pasaje 8, Mz. N y 81, del Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia de Lima, Lima", con Código SNIP 268668, derivado del Contrato Nº 050-2014-INVERMET-OBRA.
17/02/2015 Resolución N° 054-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Ampliación de Plazo Nº 02, por diecinueve (19) días calendario en el Contrato N° 039-2014-INVERMET-OBRA, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y Consorcio Vista Alegre, para ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO EN LOS PASAJES 1,2, 3,4, 5 Y 10 DEL AA .HH. AMPLIACION VISTA ALEGRE 1 Y EN EL PASAJE 1, CALLE B Y F -MZ. 1 LT. 1-3 - DEL AA.HH. VIRGEN DEL CARMEN, PROVINCIA DE LIMA - LIMA" (SNIP N° 269517).
16/02/2015 Resolución N° 053-2015-INVERMET-SGP Designar al Comité de Recepción de la Obra: "MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA CALLE 1 DEL AA.HH. 28 DE JULIO Y EN LA CALLE 6, 4 Y EL PASAJE 7, DEL AA.HH. UNIÓN Y PROGRESO DEL NUEVO SAN JUAN - SECTOR LOS CLAVELES, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA" (SNIP N° 277124).
16/02/2015 Resolución N° 052-2015-INVERMET-SGP Aprobar el Reporte "Anexo de Responsable del Manejo de Cuentas Bancarias", en el que se detallan los nuevos responsables titulares y suplentes- designados para el manejo de las Cuentas Bancarias del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET
12/02/2015 Resolución N° 051-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Ampliación de Plazo Nº 01, por cinco (5) días calendario en el Contrato de Supervisión Nº 016-2014-INVERMET-SUPERVISIÓN suscrito con el CONSORCIO MACAPERI para que preste el Servicio de Supervisión de la Ejecución de la Obra: "Mejoramiento de Taludes en las Zonas de Riesgo por Deslizamiento del A.H. Morihisa Ahoki y Sol Naciente del Distrito de Carabayllo, Provincia de Lima- Lima", SNIP 251354.
12/02/2015 Resolución N° 050-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Liquidación Final del Contrato Nº 037-2014-INVERMET­ OBRA, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y AJC Contratistas S.A.C. para la ejecución de la obra "Mejoramiento de Taludes en Zonas de Riesgo por Deslizamiento en el AA. HH. Camino Real del distrito de Puente Piedra, Provincia de Lima - Lima".
12/02/2015 Resolución N° 049-2015-INVERMET-SGP Aprobar el Deductivo de Obra Nº 02 en el Contrato de Obra Nº 014-2014-INVERMET-OBRA, suscrito con el CONSORCIO AYAR para la Ejecución de la Obra: "Mejoramiento de Taludes y Vías de Acceso en los AA.HH. UCV 223, UCV 220,UCV 219, UCV 172 c. UCV 171 C. UCV 171 B y UCV 221, Distrito de Ate. Provincia de Lima - Lima SNIP N° 2363 16", por un monto de S/.10,081.93 (diez mil ochenta y uno con 93/100 nuevos soles), con una incidencia de 0.9203% del monto contratado.
11/02/2015 Resolución N° 047-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Liquidación Final del Contrato de Supervisión Nº 019-2013-INVERMET-SUPERVISIÓN, suscrito con el Señor Juan Carlos Domínguez Mayhuay para que preste el Servicio de Supervisión de la Ejecución de la Obra: "Mejoramiento de Taludes y Vías de Acceso en Zonas de Riesgo del UCV 1648 del Distrito de Ate, Provincia de Lima- Lima, SNIP 235892", con un saldo a favor del Supervisor de SI 5.006.19 (cinco mil seis con 19/100 nuevos soles).
10/02/2015 Resolución N° 046-2015-INVERMET-SGP Denegar la Ampliación de Plazo N° 05 en el Contrato N° 035-2014-INVERMET-OBRA, celebrado con el CONSORCIO LOGlSTIC, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de Taludes y Vías de Acceso en Zonas de Riesgo por Deslizamiento en los AA.HH Cerro Cajamarca y Cerro Primavera, Distrito de Puente Piedra, Provincia de Lima- Lima" (SNIP N° 268412), conforme a los motivos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.
10/02/2015 Resolución N° 045-2015-INVERMET-SGP Aprobar administrativamente el Expediente Técnico del Proyecto: "Creación de una Ciclo vía en la Av. Primero de Mayo, Tramo Av. Mariano Pastor Sevilla - Av. Separadora Industrial, en el Distrito de Villa el Salvador, Provincia de Lima - Lima", código SNIP 220967; con un presupuesto de obra ascendente a SI. 896,746.94 (ochocientos noventa y seis mil setecientos cuarenta y seis con 94/100 nuevos soles) incluido IGV, con precios referidos al mes de octubre de 2014, con un plazo de ejecución de 60 días calendario.
10/02/2015 Resolución N° 044-2015-INVERMET-SGP Aprobación de la solicitud de Ampliación de Plazo N° 03 por nueve (9) días calendario efectuada por el CONSORCIO SUR, en el marco de la ejecución de la obra “Mejoramiento de Taludes en Zonas de Riesgo del Pueblo Joven 10 de marzo, Pasaje 8, Mz. N y B1, del Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia de Lima, Lima” con Código SNIP 268668.
10/02/2015 Resolución N° 043-2015-INVERMET-SGP Designar al Comité de Recepción de la Obra: MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTOS EN LOS AA.HH. LOS ROSALES DE CARABAYLLO, LA VOZ DE ISRAEL Y LA FLOR SEGUNDA ETAPA (S1), DISTRITO DE CARABAYLLO , PROVINCIA DE LIMA - LIMA" (SNIP N° 255716); conforme al siguiente detalle.
10/02/2015 Resolución N° 042-2015-INVERMET-SGP Aprobar la ampliación de Plazo Nº 01 por nueve (09) días calendario al Contrato de Supervisión Nº 048-2014-INVERMET-SUPERVISIÓN, suscrito con el CONSORCIO MACAPERI para que preste el Servicio de Supervisión de la ejecución de la obra: "Mejoramiento de Taludes en Zonas de Riesgo por Deslizamiento en las Av. Las Flores del A.H. 27 de Marzo Ampliación La Roca l1 Etapa, en el Jr. Vía 7 Tramo: Mz. A L 6- MZ. E L.S.N del A.H. Las Lomas de 27 de Marzo y en el Pasaje 9 Tramo: Pasaje 6- Calle D, de la A.F. Buena Vista 27 de marzo - H Etapa del Distrito S.J.L, Provincia de Lima-Lima" SNIP Nº 265514.
06/02/2015 Resolución N° 041-2015-INVERMET-SGP Designar a los Responsable Titular y Suplente de brindar la información pública del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, conforme al siguiente detalle….
06/02/2015 Resolución N° 040-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Ampliación de Plazo N° 05 por treinta y cuatro (34) días calendario en el Contrato de Supervisión Nº 020-2013-INVERMET-SUPERVIS IÓN, suscrito con el Señor Manuel Antonio Delgado Moneada para que preste el Servicio de Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de Taludes y Vías de Acceso en los UCV 223, UCV 220, UCV 219, UCV 172 C, UCV 171 C, UCV 171 B y UCV 221 Distrito de Ate, Provincia de Lima - Lima SNIP 236316".
06/02/2015 Resolución N° 039-2015-INVERMET-SGP Aprobar fa Prestación Adicional No 01 del Contrato N° 050-2014-INVERMET-OBRA, suscrito con el CONSORCIO SUR para que ejecute la obra "Mejoramiento de Taludes en Zonas de Riesgo del Pueblo Joven 1O de marzo, Pasaje 8, Mz. N y 81, del Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia de Lima, Lima" con Código SNIP 268668, hasta por la suma ascendente a de SI. 79,971.86 (setenta y nueve mil novecientos setenta y uno con 86/100 nuevos soles), por Jos motivos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.
04/02/2015 Resolución N° 038-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Liquidación Final del Contrato de Obra Nº 020-2014- INVERMETOBRA, suscrito con V & 1 INGENIEROS S.R.L. para que ejecute la obra: "Mejoramiento de Taludes y Vías de Acceso en las Zonas de Riesgo por Deslizamiento del A.H. Monseñor Arnulfo Romero del Distrito de Carabayllo, Provincia de Lima- Lima" SNIP 250711, con un saldo a favor de! contratista de SI. 12,781.06 (doce mil setecientos ochenta y uno con 06/100 nuevos soles)
04/02/2015 Resolución N° 037-2015-INVERMET-SGP Designar al Comité de Recepción de la Obra "Mejoramiento de Taludes y Vlas de Acceso en Zonas de Riesgo por Deslizamiento en el AA .HH. Agrupación Familiar Unidos al Desarrollo, del Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia de Lima­ Lima", con Código SNIP 265869 .
04/02/2015 Resolución N° 036-2015-INVERMET-SGP Designar al Comité de Recepción de la Obra "Mejoramiento de Taludes en Zonas de Riesgo por Deslizamiento en las Av. Las Flores del A.H. 27 de marzo Ampliación La Roca II Etapa, en el Jr. Vía 7 Tramo: Mz. A L 6- MZ. E L.S.N del A.H. Las Lomas de 27 de Marzo y en el Pasaje 9 Tramo: Pasaje 6- Calle D, de la A.F. Buena Vista 27 de marzo - II Etapa del Distrito S.J.L, Provincia de Lima-Lima" SNIP No 265514.
27/01/2015 Resolución N° 035-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Ampliación de Plazo Nº 02, por 20 (Veinte) días calendario en el Contrato de Obra Nº 026-2014-INVERMET-08RA, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y el Consorcio Vitarte, para la ejecución de la obra "Mejoramiento de Taludes y Vías de Acceso en Zonas de Riesgo de la UCV 55, 1748 y 1768, Distrito de Ate, Provincia de Lima - Lima" (SNIP N° 235697).
27/01/2015 Resolución N° 034-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Ampliación del Plazo Nº 01 por dieciséis (16) días calendario en el Contrato Nº 039-2014-INVERMET-OBRA, suscrito con el CONSORCIO VISTA ALEGRE para la Ejecución de la Obra "Mejoramiento de Vías de Acceso en Zonas de Riesgo en los Pasajes 1, 2, 3, 4, 5 y 1O del AA.HH. Ampliación Vista Alegre 1 y en el Pasaje 1, Calle B y F MZ. 1 LT.3 del AA.HH. Virgen del Carmen, Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia de Lima- Lima", con Código SNIP 269517.
27/01/2015 Resolución N° 033-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Ampliación de Plazo Nº 01 del Contrato de Supervisión Nº 044-2014- INVERMET-SUPERVISION, celebrado entre el Fondo tv1etropolitano de Inversiones - INVERMET y el CONSORCIO SUPERVISIÓN LIMA para el servicio de supervisión de la obra "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARIATEGUI PERUANOS UNIDOS. SECTOR EL MIRADOR, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA"; por 18 (dieciocho) días calendario en virtud de lo estipulado en el artículo 192º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
27/01/2015 Resolución N° 032-2015-INVERMET-SGP Aprobar el Deductivo de Obra Nº 01 del Contrato de Obra Nª 041-2014- INVERMET-OBRA, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y Consorcio Teresa de Jesús, para la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. PLACIDO JIMENEZ, TRAMO: VIA EVITAMIENTO - JR. ANCASH, DEL CERCADO DE LIMA Y DEL DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA DE LIMA" (SNIP Nº 238291), por el monto de S/. 75,670.09 (Setenta y Cinco Mil Seiscientos Setenta y 09/100 Nuevos Soles) con un porcentaje de 2.45o/o del monto del contrato.
30/01/2015 Resolución N° 031-2015-INVERMET-SGP Designar a la Junta Electoral que tendrá a su cargo el proceso de elección de los representantes titulares y suplentes de los trabajadores, ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo CSST del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, que estará integrado por las siguientes personas: Roberto Torreblanca Palomino (Presidente), Mónica Karen Coronado Sotelo (Secretaria), Sonia Inés Peña Salardi (Vocal1), Fidel Adolfo Coronel González (Vocal).
27/01/2015 Resolución N° 030-2015-INVERMET-SGP Designar al Comité de Recepción de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DEL AA.HH. AMPLIACION SANTA MARIA, PARCELA 2 -SECTOR PROLONGACION- SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA" (SN1P Nº 241847).
27/01/2015 Resolución N° 029-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Liquidación Final del Contrato de Supervisión Nº 014-2013-JNVERMET-SUPERVJSIÓN, suscrito con el Señor Alexander Primitivo Huertas Jara para que preste el Servicio de Supervisión de la Ejecución de la Obra: “Mejoramiento de Taludes en las Zonas de Riesgo por Deslizamiento en el AA.HH. Santa Rosa, del Distrito de Ate, Provincia de Lima- Lima” SNIP 234507, con un saldo a favor del Supervisor de S/. 365.40 (trescientos sesenta y cinco con 40/100 nuevos soles).
30/01/2015 Resolución N° 028-2015-INVERMET-SGP Prestación Adicional Nro. 01 del Contrato de Obra Nro. 041-2014-INVERMET-Obra - CONSORCIO TERESA DE JESÚS obra "Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la Av. Plácido Jiménez tramo Vía de Evitamiento - Jr. Ancash del Cercado de Lima y El Agustino - Lima" (cód 238291)
30/01/2015 Resolución N° 027-2015-INVERMET-SGP Aprobación del Plan de Desarrollo de las Personas – PDP Anualizado 2015 del Fondo Metropolitano de Inversiones –INVERMET, que en anexo forma parte integrante de la presente resolución.
30/01/2015 Resolución N° 026-2015-INVERMET-SGP Denegar el pedido de 20 (Veinte) días calendario en el Contrato N° 040-2014- INVERMET-OBRA, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y el Consorcio Villa, para ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DE TALUDES Y Vías DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL PASAJE A Y LA CALLE 4 DEL AH SIGLO XXI, SECTOR PRIMAVERA, Y LA AV. HUAROCHIRI LOS PASAJES: LORETO, JUNIN, SAN MARTIN Y PERÚ DEL AH VILLA 2 DE ENERO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO" (SNIP Nº 276527).
27/01/2015 Resolución N° 025-2015-INVERMET-SGP Designar al Comité Especial de Selección que tendrá a su cargo la elaboración de las Bases y el Proceso de Selección, para la contratación del Supervisor Técnico de Obras del Proyecto Vía Expresa Sur.
27/01/2015 Resolución N° 024-2015-INVERMET-SGP Aprobar la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 02 por nueve (9) días calendario efectuada por el CONSORCIO SUR , en el marco de la ejecución de la obra "Mejoramiento de Taludes en Zonas de Riesgo del Pueblo Joven 10 de marzo, Pasaje 8, Mz. N y 81, del Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia de Lima, Lima", con Código SNIP 268668, derivado del Contrato Nº 050-2014-JNVERMET-OBRA.
28/01/2015 Resolución N° 023-2015-INVERMET-SGP Designación al Comité de Recepción de la Obra “Mejoramiento de Taludes y Vías de Acceso en los AAHH., UCV 223, UCV 220, UCV 219, UCV 172 C, UCV 171 C, UCV 171 B y UCV 221, Distrito de Ate, Provincia de Lima – Lima, SNIP 236316”.
27/01/2015 Resolución N° 022-2015-INVERMET-SGP Conformar el nuevo Comité de Elaboración del Plan de desarrollo de las Personas del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, que estará integrado por las siguientes personas.
27/01/2015 Resolución N° 021-2015-INVERMET-SGP Denegar la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 por quince (15) días calendario efectuada por e! CONSORCIO SUR, en el marco de la ejecución de la obra "Mejoramiento de Taludes en Zonas de Riesgo del Pueblo Joven 10 de marzo, Pasaje 8, Mz. N y 81, del Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia de Lima, Lima'', con Código SNIP 268668, derivado del Contrato Nº 050-2014-INVERMET-OBRA
27/01/2015 Resolución N° 020-2015-INVERMET-SGP Rectificar el error incurrido en parte considerativa y en el artículo primero de la Resolución Nº 242-2014-INVERMET-SGP en los términos siguientes...
26/01/2015 Resolución N° 019-2015-INVERMET-SGP Denegar el pedido de Ampliación de Plazo Nº 04 de Quince (15) días calendario en el Contrato N° 035-2014-I NVERMET-OBRA, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y el CONSORCIO LOGISTIC, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de Taludes y Vías de Acceso en Zonas de Riesgo por Deslizamiento en los AA.HH Cerro Cajamarca y Cerro Primavera, Distrito de Puente Piedra, Provincia de Lima - Lima" (SNIP N° 268412).
23/01/2015 Resolución N° 017-2015-INVERMET-SGP Aprobar el Deductivo de Obra Nº 01 al Contrato Nº 035-2014-INVERMET­ OBRA para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de Taludes y Vías de Acceso en Zonas de Riesgo por Deslizamiento en los AA.HH Cerro Cajamarca y Cerro Primavera, Distrito de Puente Piedra, Provincia de Lima - Lima" (SNIP 268412), celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y el Consorcio LOGISTIC, por S/. 73,943.54 (Setenta y Tres Mil Novecientos Cuarenta y Tres con 54/100 Nuevos Soles), equivalente al 6.35 % del monto del contrato original
23/01/2015 Resolución N° 016-2015-INVERMET-SGP Designar al Comité de Recepción de la Obra: "MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO EN LA UCV 141A, UCV 139E Y UCV 139F, EN EL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA" (SNIP N° 235925)
23/01/2015 Resolución N° 015-2015-INVERMET-SGP Designar al Comité de Recepción de la Obra "Mejoramiento de Taludes en Zonas de Riesgo por Deslizamiento en el A.H. P.I. Nuevo San Juan, Parcela D, Sector 14 de Setiembre, del Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia de Lima- Lima", con Código (SNIP 267618)
23/01/2015 Resolución N° 014-2015-INVERMET-SGP Reconformar el Comité de Recepción de la Obra: "Mejoramiento de las Vías de Acceso en las Zonas Altas del Asentamiento Humano Liberación - Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia de Lima - Lima'' (SNIP 240170)
22/01/2015 Resolución N° 013-2015-INVERMET-SGP Aprobar el Deductivo de Obra Nº 01 del Contrato de Obra Nº 027-2014- INVERMET-OBRA, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y Promociones Service S.R.L., para la ejecución de la obra "Mejoramiento de Taludes y Vías de Acceso en las Zonas de Riesgo en la UCV 141A, UCV 139E Y UCV 139F, en el Distrito de Ate, Provincia de Lima - Lima" (SNIP N° 235925), por el monto de S/. 126,881.23 (Ciento Veintiséis MH Ochocientos Ochentaiuno con 23/100 Nuevos Soles), incluido el IGV, equivalente al 10.49% del monto del contrato.
22/01/2015 Resolución N° 012-2015-INVERMET-SGP Ampliación de Plazo N° 01 de nueve días calendario en el Contrato de Obra n° 052-2014-INVERMET-OBRA, celebrado entre INVERMET y Construcciones COMAFE S.A.AC para la ejecución de Obra "Mejoramiento de Taludes en zonas de riesgo por deslizamiento en la Av. Las Flores del A.H. 27 de Marzo ampliación la Roca II Etapa, en el Jr. Vía 7 tramo: Mz A L6-Mz E.L. S.N. del A.H. Las Lomas de 27 marzo y en el pasje. 9 tramo Pasaje 6 Calle D de la F.F. Buena Vista 27 de mazrzo II Etapa del Distrito de S.J.L Provincia de Lima - Lima (SNIP N° 265514).
22/01/2015 Resolución N° 011-2015-INVERMET-SGP Aprobar el Adicional de Obra Nº 01 del Contrato Nª 026-2014-lNVERMET­ OBRA, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y el Consorcio VITARTE, para la Ejecución de la Obra: "Mejoramiento de Taludes y Vías de Acceso en las Zonas de Riesgo de la UCV 55, 174 B y 176 B, Distrito de Ate, Provincia de Lima - Lima" {SNIP 235697), por S/. 268.377.08 (Doscientos Sesenta y Ocho Mil Trescientos Setenta y Siete con 08/100 Nuevos Soles)
22/01/2015 Resolución N° 010-2015-INVERMET-SGP Denegar la Prestación Adicional Nº 01 del Contrato de Obra Nº 051-2014-INVERMET-OBRA, suscrito con el CONSORCIO SUR para la ejecución de !a obra: "Mejoramiento de Taludes y Vías de Acceso en Zonas de Riesgo por Deslizamiento en los AA.HH. Los Rosales de Carabayllo, La Voz de Israel y la Flor Segunda Etapa (S1), Distrito de Carabayllo, Provincia de Lima Lima" SNlP 255716.
22/01/2015 Resolución N° 009-2015-INVERMET-SGP Reconformar el Comité de Recepción de la Obra "Mejoramiento de Taludes y Vías de Acceso en las Zonas de Riesgo por Deslizamiento en la Calle 4 de Febrero y Pasaje 1 del Sector 4 de Febrero y en el Pasaje 5 y su Prolongación en el Sector 14 de Febrero del AA.HH. Unión y Progreso del Nuevo San Juan, Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia de Lima- Lima" SNIP 277208.
22/01/2015 Resolución N° 008-2015-INVERMET-SGP Aprobar el Plan de Contrataciones del Fondo Metropolitano de Inversiones -INVERMET Para el Año Fiscal 2015.
21/01/2015 Resolución N° 007-2015-INVERMET-SGP Conformación de Comité de recepción de la Obra "Mejoramiento de taludes y vías en zonas de riesgo por deslizamiento en el pasaje S/N (tramo psje. 1-psje 7 de la AF Comité 1 Las Terrazas II y en los Psjes, Las Gardenias, Las Palmeras y Carretera Nva. Jerusalén) - San Juan de Lurigancho CÓDIGO SNIP 275333).
20/01/2015 Resolución N° 006-2015-INVERMET-SGP Aprobar la ampliación de plazo, por siete (07) días en el Contrato de Supervisión Nº 024-2014-INVERMET-SUPERVISIÓN, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y Carla Noelia Pereira Mariño, para la Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de Vías de Acceso en Zonas de Riesgo por Deslizamiento en Psjes 1 SN, A1, A2, A4 y 86 del Sector La Pradera y Los Pasajes 2, 3, 4 y 5 Sector Sto. Domingo 23 Marzo del AH. P 1 Futuro 2000, El Pasaje D del Sector B y el Pasaje S/N del Sector C del AH. PJ 20 Enero, Distrito de San Juan de Lurigancho" (SNIP 275319)
20/01/2015 Resolución N° 005-2015-INVERMET-SGP Autorizar la apertura del Fondo Fijo para caja Chica del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, por la suma de S/. 9,625.00, equivalente a 2.5 UIT vigente al 2015
19/01/2015 Resolución N° 004-2015-INVERMET-SGP Aprobar la Ampliación de Plazo Nº 03 por un (01) día calendario en el Contrato N" 035-2014-INVERMET-OBRA, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y el CONSORCIO LOGISTIC, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de Taludes y Vías de Acceso en Zonas de Riesgo por Deslizamiento en los AA.HH Cerro Cajamarca y Cerro Primavera, Distrito de Puente Piedra, Provincia de Lima - Lima" (SNIP Nº 268412)
19/01/2015 Resolución N° 003-2015-INVERMET-SGP Aprobar la ampliación de plazo Nº 04 por sesenta y nueve (69) días calendario en el Contrato de Supervisión N° 020-2013 INVERMET-SUPERVISIÓN, suscrito con el señor Manuel Antonio Delgado Moneada para que preste el Servicio de Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de Taludes y Vías de Acceso en los UCV 223, UCV 220, UCV 219, UCV 172 C, UCV 171 C, UCV 171 B y UCV 221 Distrito de Ate, Provincia de Lima Lima SNIP 230316".
07/01/2015 Resolución N° 002-2015-INVERMET-SGP Denegar el pedido de Ampliación de Plazo Nº 02 de Quince (15) días calendario en el Contrato Nº 035-2014-INVERMET-OBRA, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET y el CONSORCIO LOGISTIC, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de Taludes y Vías de Acceso en Zonas de Riesgo por Deslizamiento en los AA.HH Cerro Cajamarca y Cerro Primavera, Distrito de Puente Piedra, Provincia de Lima – Lima (SNIP Nº 268412)
02/01/2015 Resolución N° 001-2015-INVERMET-SGP Aprobar la ampliación de Plazo Nº 01 por treinta y siete (37) días calendario al Contrato de Supervisión Nº 026-2014-INVERMET-SUPERVISIÓN, suscrito con el CONSORCIO SUPERVISORJIMENEZ para que preste el Servicio de Supervisión de la Ejecución de la Obra: "Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la Av. Plácido Jiménez, Tramo: Vía Evitamiento - Jr. Ancash, del Cercado de Lima y el Distrito El Agustino, Provincia de Lima- Lima", con código SNIP 238291.

Danos TUS IDEAS

¿Qué debemos mejorar o construir?
Cuéntanos y dinos el lugar

file.jpg ×
file.pfd ×
file.avi ×